Bölge Müdürlüğümüzce, aşağıda yeri ve nitelikleri belirtilen taşınmaz, ihale şartnamesinde belirtilen şartlar gereği, Yapım Karşılığı Uzun Süreli Kiralama Modeli çerçevesinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre, kapalı teklif usulü ile inşaat yapım süreleri dahil toplam 49 (kırkdokuz) yıllığına Özel Hastane yapılmak üzere kiraya verilmesi için ihaleye çıkarılmıştır.
[img]http://b1303.hizliresim.com/17/1/kmm3z.jpg[/img]
I) Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmaz, üzerine Vakıflar Meclisinin 24.07.2012 tarih 360 sayı, 05.02.2013 tarih ve 76 sayılı kararlarına ve Vakıflar Kanununun 20. maddesine istinaden;
1 - Mevcut imar durumuna uygun ve uygulama projelerinin hazırlanması, taşınmazın yatırıma hazır hale getirilmesi ile başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere, Belediye, Tapu Sicil, Kadastro ve diğer resmi kurum ve kuruluşlarda yapılacak her türlü işlemlerin ve proje bedelleri dahil, her türlü imar plan tadilatlarının, haritacılık faaliyetlerinin, ifraz, tevhit, ihdas, terkin, cins değişikliği ile ilgili bütün iş ve işlemlerin yüklenicisi tarafından yapılması, tapu kaydında bulunan beyan ve şerhlerin kaldırılma işlemlerinin İdaremizin bilgisi ve onayı dahilinde yüklenici tarafından yürütülmesi, her türlü finansmanının yüklenici kiracı tarafından karşılanması, yapılacak yapı ile ilgili gerekli tüm izin, ruhsat ve belgelerin mahalli belediyesi ile yatırımla ilgili diğer tüm kamu ve kuruluşlarına onaylatılması, onaylanacak bu projelere göre inşaatın gerçekleştirilmesi, yer teslim tarihinden itibaren mevcut imar durumundaki şartlar doğrultusunda yüklenicisi tarafından hazırlanacak projelerin belirtilmiş olan 4 yıllık inşaat süresi içerisinde kısımlar halinde bitirilebileceğinin, projenin belirlenmiş olan inşaat süresi içerisinde bitirilememesi durumunda şartnamede belirtilmiş olan cezai işlemlerin uygulanacağının, 4 yıllık inşaat süresinde inşaatın tamamlanamayarak tesisin hizmete açılamaması durumunda sözleşmenin fesih edilerek teminat ve İdareye yatırılan kiraların irat kaydedilmesi, yapılmış olan imalatların da İdareye terk ve teberru edilmiş sayılması,
2 - Söz konusu tesise ait imalatların kısmi olarak tamamlanıp kısmi olarak da işletmeye açılması durumunda, yüklenici her halükarda ihale sonrasında belirlenecek olan işletme süresine ait kira bedelini tesisin kısmi işletmeye açıldığı tarihten itibaren ödemekle yükümlü olduğu,
3 - Kira bedellerinin, sözleşme tarihinden itibaren başlatılması, kira bedellerinin ise,
a) İlk 4 yıl için aylık sabit 1 500,00 TL
b) 5 inci yıldan itibaren aylık 63 000,00 TL, sözleşme süresi sonuna kadar aylık kiranın, her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedeline, Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan ÜFE (Oniki aylık ortalamalara göre değişim % oranı) dikkate alınarak belirlenecek bedel kadar olması,
c) Yapılacak Özel Hastane için belirlenmiş olan dört senelik inşaat süresinden daha erken bir sürede tamamlanıp hasta kabul etmeye başlanması halinde ise, hasta kabulüne başlanılan tarihten hemen sonra gelen aydan itibaren 5 inci yıl için belirlenmiş aylık kira bedeli olan 63 000,00 TL ye, ihaledeki artış oranı da eklenerek belirlenecek kira bedelinin aylık kira bedeli olarak alınmaya başlanılması, müteakip yıllar için ise; sözleşme süresinin sonuna kadar aylık kiranın, her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedeline, Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan ÜFE (Oniki aylık ortalamalara göre değişim % oranı) dikkate alınarak belirlenecek bedelden kira alınması,
4 - İşletme süresi sonunda tesisin, çalışır ve bakımlı bir vaziyette, hiçbir hak ve bedel talebinde bulunulmadan en geç 1 ay içerisinde İdaremize teslim edilmesi,
5 - İşin yüklenicisi tarafından Vakıf taşınmazlar üzerine haciz, ipotek, teminat v.b. yükümlülükleri konulmaması
6 - İlgili mevzuata aykırı diğer bir nedenle yargı kararına istinaden kira süresi dolmadan tahliye edilmesi halinde yapılmış olan masrafların talep edilmemesi ve imalatların İdareye tek ve teberru edilmiş sayılması,
7 - Yüklenicinin imar plan tadilatına giderek her türlü kat, bina veya tesis eklemesi durumunda, yapılacak eklenti ve kısımların belirlenmiş olan yaklaşık inşaat maliyetini, inşaat süresini ve kiralama süresini değiştirmeyeceği,
8 - İdaremizce belirlenecek zaman aralıklarında tesis içerisindeki demirbaşların ve yapı elemanlarının tespitlerinin yapılmasına işletmeci tarafından izin verilmesi,
9 - Yapılacak mülkiyet düzenlemelerinde yola terkin olacak vakıf parsellerinin bedelinin, ekspertiz değeri üzerinden yüklenici tarafından İdaremize ödenmesi ile ihdas olacak alanların bedelinin yine yüklenici tarafından ödenmek suretiyle belediyesinden satın alınarak vakfı adına tescil ettirilmesi,
10 - İnşaat bitirilip işletmeye açılıncaya kadar taşınmazın başka amaçla kullanılmaması,
11 - Sözleşme imzalandıktan sonra taşınmazın imar durumunda meydana gelebilecek değişiklik nedeniyle veya başka bir nedenle inşaat alanının artması durumunda aylık kira bedelinin de aynı oranda arttırılması,
12 - Sözleşme süresi sonunda taşınmazın bakımlı bir şekilde ve bila bedel İdarenin tasarrufuna terk edilmesi,
Şartlarıyla, inşaat süresi de dahil toplam 49 (kırkdokuz) yıl süre ile yapım karşılığı uzun süreli kira ihalesine çıkarılmıştır.
II) İhale, yukarıda belirlenen tarih ve saatte, Kamberiye Mahallesi Kadri Eroğan Caddesi No:8 63040 Şanlıurfa adresinde bulunan Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasında toplanacak olan İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.
III) İhale dosyası, mesai saatleri içerisinde Kamberiye Mahallesi Kadri Eroğan Caddesi No:8 63040 Şanlıurfa adresinde bulunan Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğünde görülebilir ve 200,00 (ikiyüz) TL karşılığında temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur.
IV) Nakit teminat ve dosya bedeli Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğünün Vakıflar Bankası Şanlıurfa Şubesinde bulunan TR16 0001 5001 5800 7277 8250 70 IBAN nolu hesabına yatırılacaktır.
V) İhaleye iştirak edecek istekliler, İhale Şartnamesinin 6.maddesine göre hazırlayacakları tekliflerini, aynı şartnamenin 7.maddesi doğrultusunda 08.03.2013 Cuma günü saat 10:00a kadar sıra numaralı alındı karşılığında Kamberiye Mahallesi Kadri Eroğan Caddesi No:8 63040 Şanlıurfa adresinde bulunan Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına imza karşılığında teslim edeceklerdir.
VI) İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri, teklifleri kapsamında dış zarf ile birlikte sunmaları gerekmektedir.
Dış zarf aşağıdaki belgeleri içermektedir:
a) Kanuni ikametgâh belgesini vermesi, (Şirketlerde bu belge aranmayacaktır.)
b) Türkiye`de tebligat için adres beyanı vermesi, (Beyanda telefon, faks, var ise elektronik posta adresi bilgilerinin belirtilmesi gerekmektedir.)
c) Verildiği tarih ile ihale tarihi arasındaki süre 6 (altı) ayı geçmemek kaydıyla, ihalenin ilan edildiği yıla ait Ticaret ve Sanayi Odasından veya Esnaf ve Sanatkarlar Odasından alacakları belgenin aslını veya noter tasdikli suretini vermesi,
c1) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir Makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgenin aslını veya noter tasdikli suretini vermesi, (Türkiyede şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Cumhuriyeti dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)
c2) Gerçek kişi olması halinde, Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslını veya noter tasdikli suretini vermesi,
d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirkülerini veya imza beyannamesini vermesi,
d1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi vermesi,
d2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişinin yönetimdeki görevlerini belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir ticaret sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini vermesi,
(Türkiyede şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)
e) İstekliler adına vekalet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekaletnameleri ile vekilin yine noter tasdikli imza beyannamesini vermesi, (Türkiyede şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)
f) İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu iş için ortak girişim beyannamesini vermesi,
g) İlk ilan tarihinden sonra alınmış Muhammen bedelin %10`undan az olmamak üzere kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini yada serbest mevduatını gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak banka referans mektubunun aslını vermesi,
*İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan kişilerden herhangi biri bu değeri tek başına karşılayabileceği gibi, ayrı ayrı da karşılayabilirler.
h) İlan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi veya Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belgeyi vermesi,
ı) İlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin veya e-Borcu Yoktur Belgesinin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi,
j) İsteklinin iştigal konuları arasında inşaat bulunmaması halinde inşaatı benzer iş bitirme belgesine sahip alt yükleniciye yaptıracağına dair taahhütname vermesi,
k) İstekli, inşaat ruhsatını aldığı tarihten itibaren, geçici kabul yapılıncaya kadar nitelik ve sayısı sözleşme taslağının 15.Maddesinde belirtilen teknik elemanları bulunduracağına dair teknik personel taahhütnamesi vermesi,
l) İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair teklif sahibinin yazılı beyanı vermesi,
m) İş adına alınmış ve işbu şartnamenin 6. maddesinde yazılı 1 579 214,44 -TL (Birmilyonbeşyüzyetmiş dokuzbinikiyüzondört Türk Lirası Kırkdört Kuruş olup Bu bedel muhammen inşaat bedelinin %3ünü teşkil etmektedir.) tutarındaki teminat mektubu veya nakit yatırılması halinde teminatın Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğünün Vakıflar Bankası Şanlıurfa Şubesinde bulunan TR16 0001 5001 5800 7277 8250 70 İBAN nolu banka hesabına yatırıldığına dair banka dekontunu vermesi, (Banka Teminat Mektubu sunulması halinde teminat mektubu limit içi süresiz olarak alınmış olacaktır.)
n) İç Zarf (Ekli örneğine uygun Teklifi Mektubu)
o) İhale dokümanı satın alındığına dair belgeyi vermesi, (Vakıflar Bankası Şanlıurfa Şubesinde bulunan TR16 0001 5001 5800 7277 8250 70 İBAN nolu banka hesabına yatırılabilir.)
p) İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına ilişkin yazılı beyanı.
r) İsteklinin bu ihaleye ilişkin inşaat yapım ve işletme şartlı kiralama işine ait ihale şartnamesini kaşelemek suretiyle imzalanmış olarak verilmesi,
Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı a,b,c,d,e,h,ı,l ve p bentlerinde belirtilen belgeleri vermek zorundadır.
İstekliler, yukarıda istenilen belgeleri, dış zarfın içerisine koyduktan sonra zarf kapatılıp, üzerine isteklinin adı ve soyadı, ticaret ünvanı, açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılarak en geç 08.03.2013 Cuma günü ve saat 10.00a kadar İhale Komisyon Başkanlığına vermek zorundadır.
VII) Teklif zarfı verildikten sonra, dosya içerisinden herhangi bir evrakın alınması, değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
VIII) Bu işin ihalesine katılmak üzere, kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
IX) Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
X) İşbu ilana ait ilan bedelleri dahil tüm giderler (karar pulu bedeli, damga vergisi v.s.) ihale üzerinde kalan kişi veya firmalardan sözleşme yapılmadan önce tahsil edilecektir.
XI) İdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
[img]http://b1303.hizliresim.com/17/1/kmm3z.jpg[/img]
I) Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmaz, üzerine Vakıflar Meclisinin 24.07.2012 tarih 360 sayı, 05.02.2013 tarih ve 76 sayılı kararlarına ve Vakıflar Kanununun 20. maddesine istinaden;
1 - Mevcut imar durumuna uygun ve uygulama projelerinin hazırlanması, taşınmazın yatırıma hazır hale getirilmesi ile başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere, Belediye, Tapu Sicil, Kadastro ve diğer resmi kurum ve kuruluşlarda yapılacak her türlü işlemlerin ve proje bedelleri dahil, her türlü imar plan tadilatlarının, haritacılık faaliyetlerinin, ifraz, tevhit, ihdas, terkin, cins değişikliği ile ilgili bütün iş ve işlemlerin yüklenicisi tarafından yapılması, tapu kaydında bulunan beyan ve şerhlerin kaldırılma işlemlerinin İdaremizin bilgisi ve onayı dahilinde yüklenici tarafından yürütülmesi, her türlü finansmanının yüklenici kiracı tarafından karşılanması, yapılacak yapı ile ilgili gerekli tüm izin, ruhsat ve belgelerin mahalli belediyesi ile yatırımla ilgili diğer tüm kamu ve kuruluşlarına onaylatılması, onaylanacak bu projelere göre inşaatın gerçekleştirilmesi, yer teslim tarihinden itibaren mevcut imar durumundaki şartlar doğrultusunda yüklenicisi tarafından hazırlanacak projelerin belirtilmiş olan 4 yıllık inşaat süresi içerisinde kısımlar halinde bitirilebileceğinin, projenin belirlenmiş olan inşaat süresi içerisinde bitirilememesi durumunda şartnamede belirtilmiş olan cezai işlemlerin uygulanacağının, 4 yıllık inşaat süresinde inşaatın tamamlanamayarak tesisin hizmete açılamaması durumunda sözleşmenin fesih edilerek teminat ve İdareye yatırılan kiraların irat kaydedilmesi, yapılmış olan imalatların da İdareye terk ve teberru edilmiş sayılması,
2 - Söz konusu tesise ait imalatların kısmi olarak tamamlanıp kısmi olarak da işletmeye açılması durumunda, yüklenici her halükarda ihale sonrasında belirlenecek olan işletme süresine ait kira bedelini tesisin kısmi işletmeye açıldığı tarihten itibaren ödemekle yükümlü olduğu,
3 - Kira bedellerinin, sözleşme tarihinden itibaren başlatılması, kira bedellerinin ise,
a) İlk 4 yıl için aylık sabit 1 500,00 TL
b) 5 inci yıldan itibaren aylık 63 000,00 TL, sözleşme süresi sonuna kadar aylık kiranın, her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedeline, Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan ÜFE (Oniki aylık ortalamalara göre değişim % oranı) dikkate alınarak belirlenecek bedel kadar olması,
c) Yapılacak Özel Hastane için belirlenmiş olan dört senelik inşaat süresinden daha erken bir sürede tamamlanıp hasta kabul etmeye başlanması halinde ise, hasta kabulüne başlanılan tarihten hemen sonra gelen aydan itibaren 5 inci yıl için belirlenmiş aylık kira bedeli olan 63 000,00 TL ye, ihaledeki artış oranı da eklenerek belirlenecek kira bedelinin aylık kira bedeli olarak alınmaya başlanılması, müteakip yıllar için ise; sözleşme süresinin sonuna kadar aylık kiranın, her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedeline, Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan ÜFE (Oniki aylık ortalamalara göre değişim % oranı) dikkate alınarak belirlenecek bedelden kira alınması,
4 - İşletme süresi sonunda tesisin, çalışır ve bakımlı bir vaziyette, hiçbir hak ve bedel talebinde bulunulmadan en geç 1 ay içerisinde İdaremize teslim edilmesi,
5 - İşin yüklenicisi tarafından Vakıf taşınmazlar üzerine haciz, ipotek, teminat v.b. yükümlülükleri konulmaması
6 - İlgili mevzuata aykırı diğer bir nedenle yargı kararına istinaden kira süresi dolmadan tahliye edilmesi halinde yapılmış olan masrafların talep edilmemesi ve imalatların İdareye tek ve teberru edilmiş sayılması,
7 - Yüklenicinin imar plan tadilatına giderek her türlü kat, bina veya tesis eklemesi durumunda, yapılacak eklenti ve kısımların belirlenmiş olan yaklaşık inşaat maliyetini, inşaat süresini ve kiralama süresini değiştirmeyeceği,
8 - İdaremizce belirlenecek zaman aralıklarında tesis içerisindeki demirbaşların ve yapı elemanlarının tespitlerinin yapılmasına işletmeci tarafından izin verilmesi,
9 - Yapılacak mülkiyet düzenlemelerinde yola terkin olacak vakıf parsellerinin bedelinin, ekspertiz değeri üzerinden yüklenici tarafından İdaremize ödenmesi ile ihdas olacak alanların bedelinin yine yüklenici tarafından ödenmek suretiyle belediyesinden satın alınarak vakfı adına tescil ettirilmesi,
10 - İnşaat bitirilip işletmeye açılıncaya kadar taşınmazın başka amaçla kullanılmaması,
11 - Sözleşme imzalandıktan sonra taşınmazın imar durumunda meydana gelebilecek değişiklik nedeniyle veya başka bir nedenle inşaat alanının artması durumunda aylık kira bedelinin de aynı oranda arttırılması,
12 - Sözleşme süresi sonunda taşınmazın bakımlı bir şekilde ve bila bedel İdarenin tasarrufuna terk edilmesi,
Şartlarıyla, inşaat süresi de dahil toplam 49 (kırkdokuz) yıl süre ile yapım karşılığı uzun süreli kira ihalesine çıkarılmıştır.
II) İhale, yukarıda belirlenen tarih ve saatte, Kamberiye Mahallesi Kadri Eroğan Caddesi No:8 63040 Şanlıurfa adresinde bulunan Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasında toplanacak olan İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.
III) İhale dosyası, mesai saatleri içerisinde Kamberiye Mahallesi Kadri Eroğan Caddesi No:8 63040 Şanlıurfa adresinde bulunan Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğünde görülebilir ve 200,00 (ikiyüz) TL karşılığında temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur.
IV) Nakit teminat ve dosya bedeli Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğünün Vakıflar Bankası Şanlıurfa Şubesinde bulunan TR16 0001 5001 5800 7277 8250 70 IBAN nolu hesabına yatırılacaktır.
V) İhaleye iştirak edecek istekliler, İhale Şartnamesinin 6.maddesine göre hazırlayacakları tekliflerini, aynı şartnamenin 7.maddesi doğrultusunda 08.03.2013 Cuma günü saat 10:00a kadar sıra numaralı alındı karşılığında Kamberiye Mahallesi Kadri Eroğan Caddesi No:8 63040 Şanlıurfa adresinde bulunan Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına imza karşılığında teslim edeceklerdir.
VI) İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri, teklifleri kapsamında dış zarf ile birlikte sunmaları gerekmektedir.
Dış zarf aşağıdaki belgeleri içermektedir:
a) Kanuni ikametgâh belgesini vermesi, (Şirketlerde bu belge aranmayacaktır.)
b) Türkiye`de tebligat için adres beyanı vermesi, (Beyanda telefon, faks, var ise elektronik posta adresi bilgilerinin belirtilmesi gerekmektedir.)
c) Verildiği tarih ile ihale tarihi arasındaki süre 6 (altı) ayı geçmemek kaydıyla, ihalenin ilan edildiği yıla ait Ticaret ve Sanayi Odasından veya Esnaf ve Sanatkarlar Odasından alacakları belgenin aslını veya noter tasdikli suretini vermesi,
c1) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir Makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgenin aslını veya noter tasdikli suretini vermesi, (Türkiyede şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Cumhuriyeti dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)
c2) Gerçek kişi olması halinde, Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslını veya noter tasdikli suretini vermesi,
d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirkülerini veya imza beyannamesini vermesi,
d1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi vermesi,
d2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişinin yönetimdeki görevlerini belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir ticaret sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini vermesi,
(Türkiyede şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)
e) İstekliler adına vekalet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekaletnameleri ile vekilin yine noter tasdikli imza beyannamesini vermesi, (Türkiyede şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)
f) İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu iş için ortak girişim beyannamesini vermesi,
g) İlk ilan tarihinden sonra alınmış Muhammen bedelin %10`undan az olmamak üzere kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini yada serbest mevduatını gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak banka referans mektubunun aslını vermesi,
*İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan kişilerden herhangi biri bu değeri tek başına karşılayabileceği gibi, ayrı ayrı da karşılayabilirler.
h) İlan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi veya Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belgeyi vermesi,
ı) İlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin veya e-Borcu Yoktur Belgesinin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi,
j) İsteklinin iştigal konuları arasında inşaat bulunmaması halinde inşaatı benzer iş bitirme belgesine sahip alt yükleniciye yaptıracağına dair taahhütname vermesi,
k) İstekli, inşaat ruhsatını aldığı tarihten itibaren, geçici kabul yapılıncaya kadar nitelik ve sayısı sözleşme taslağının 15.Maddesinde belirtilen teknik elemanları bulunduracağına dair teknik personel taahhütnamesi vermesi,
l) İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair teklif sahibinin yazılı beyanı vermesi,
m) İş adına alınmış ve işbu şartnamenin 6. maddesinde yazılı 1 579 214,44 -TL (Birmilyonbeşyüzyetmiş dokuzbinikiyüzondört Türk Lirası Kırkdört Kuruş olup Bu bedel muhammen inşaat bedelinin %3ünü teşkil etmektedir.) tutarındaki teminat mektubu veya nakit yatırılması halinde teminatın Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğünün Vakıflar Bankası Şanlıurfa Şubesinde bulunan TR16 0001 5001 5800 7277 8250 70 İBAN nolu banka hesabına yatırıldığına dair banka dekontunu vermesi, (Banka Teminat Mektubu sunulması halinde teminat mektubu limit içi süresiz olarak alınmış olacaktır.)
n) İç Zarf (Ekli örneğine uygun Teklifi Mektubu)
o) İhale dokümanı satın alındığına dair belgeyi vermesi, (Vakıflar Bankası Şanlıurfa Şubesinde bulunan TR16 0001 5001 5800 7277 8250 70 İBAN nolu banka hesabına yatırılabilir.)
p) İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına ilişkin yazılı beyanı.
r) İsteklinin bu ihaleye ilişkin inşaat yapım ve işletme şartlı kiralama işine ait ihale şartnamesini kaşelemek suretiyle imzalanmış olarak verilmesi,
Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı a,b,c,d,e,h,ı,l ve p bentlerinde belirtilen belgeleri vermek zorundadır.
İstekliler, yukarıda istenilen belgeleri, dış zarfın içerisine koyduktan sonra zarf kapatılıp, üzerine isteklinin adı ve soyadı, ticaret ünvanı, açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılarak en geç 08.03.2013 Cuma günü ve saat 10.00a kadar İhale Komisyon Başkanlığına vermek zorundadır.
VII) Teklif zarfı verildikten sonra, dosya içerisinden herhangi bir evrakın alınması, değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
VIII) Bu işin ihalesine katılmak üzere, kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
IX) Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
X) İşbu ilana ait ilan bedelleri dahil tüm giderler (karar pulu bedeli, damga vergisi v.s.) ihale üzerinde kalan kişi veya firmalardan sözleşme yapılmadan önce tahsil edilecektir.
XI) İdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.