SARIKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Kayıt Numarası : 2026/1308395
İşin Adı : Sarıkaya (Yozgat) Güneş Enerjisi Santrali (GES) Projesi Tasarımı,
Tedariki ve Kurulumu
İhale Türü - Usulü : Yapım İşi - Açık İhale Usulü
1 - İdarenin
a) Adresi : Fatıh Mahallesi Nevzat Sener B
b) Telefon ve faks numarası : 03547721076 - 3547721850
c) Elektronik posta adresi : [email protected]
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının
görülebileceği internet adresi
: www.sarikayabelediyesi.com
2 - İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Adet Sarıkaya (Yozgat) Güneş Enerjisi Santrali (GES) Projesi
Tasarımı, Tedariki ve Kurulumu
b) Yapılacağı Yer : Yozgat İli Sarıkaya İlçesi Kayapınar Mahallesi 41 Ada 2 Parsel
c) İşe başlama tarihi : 15 Aralık 2026
ç) İşin süresi : Kusur Sorumluluk Süresi Hariç 150 ( Yüzelli) Gün Kusur
Sorumluluk Süresiyle 365 (Üçyüzaltmışbeş) Gün
3- İhalenin / Ön Yeterlik /
Yeterlik Değerlendirmesinin:
a) Yapılacağı yer : Sarıkaya Belediyesi Meclis Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati : 24.08.2026 - 14:00
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
İhaleye Davet
Kamu ve Belediye Yenilenebilir Enerji Projesi (PUMREP)
Sarıkaya Belediyesi
Sarıkaya Güneş Enerjisi Santrali (GES) Projesi Tasarımı, Tedariki ve Kurulumu
Sözleşme No: Sarıkaya-Pumrep-W1
Ülke: Türkiye
Proje Adı: Kamu ve Belediye Yenilenebilir Enerji Projesi
Sözleşme Başlığı: Sarıkaya (Yozgat) Güneş Enerjisi Santrali (GES) Projesi Tasarımı, Tedariki ve Kurulumu
Kredi No: P179867
RFB Referans No.: Sarıkaya-PUMREP-W1
İşbu İhale İlanı, Development Business'İn Dijital Sayısında 17 Temmuz 2023 Tarihinde Yayımlanan
WB OP00236889 REFERANS No’lu Genel Satın Alma Bildirimini (GPN) Takiben Yayımlanmaktadır.
İller Bankası A.Ş. (Bundan Sonra "Kredi Sağlayıcı veya Ana Uygulayıcı veya İLBANK" Olarak Anılacaktır),
Dünya Bankası’ndan (IBRD) (Bundan Sonra "Ana Kreditör veya Banka veya IBRD" Olarak Anılacaktır)
Kamu ve Belediye Yenilenebilir Enerji Projesi (P179867) (Bundan Sonra “Pumrep” Olarak Anılacaktır)
- Kapsamında Kullanılmak Üzere Kredi Temin Etmiştir. İller Bankası A.Ş., Kredinin Bir Kısmını Sarıkaya
Belediyesi (Bundan Sonra İşveren veya Sarıkaya Belediyesi Olarak Anılacaktır) “Sarıkaya (Yozgat) Güneş
Enerjisi Santrali (GES) Projesi Tasarımı, Tedariki ve Kurulumu (Sözleşme No:Sarıkaya-Pumrep-W1) ” İşinin
Finansmanı İçin Tahsis Etmiştir.
Sarıkaya Belediyesi, Sarıkaya Güneş Enerjisi Santrali (GES) Projesi Tasarımı, Tedariki ve Kurulumu İşi İçin
Dünya Bankası Satın Alma Esas ve Usulleri Doğrultusunda, Uygun Teklif Sahiplerini Kapalı Zarf Usulü
Teklif Vermeye Davet Etmektedir.
İşin Kapsamı; Sarıkaya Belediyesi (Yozgat) Güneş Enerjisi Santrali (GES) Projesi Tasarımı, Tedariki ve
Kurulumu; Sözleşme Süresi, Kusur Sorumluluk Süresi Hariç Olmak Üzere 150 (Yüzelli) Takvim Günüdür.
Kusur Sorumluluk Süresi 365 (Üçyüzaltmışbeş) Gündür.
İhale, Dünya Bankası’nın “Yatırım Projeleri (IPF) Borçluları Tarafından Uygulanacak Satınalma Kuralları”na
(Kasım 2020 Revizyonu) Uygun Olacak Şekilde Teklife Çağrı (RFB) Yapılarak Ulusal Rekabetçi İhale
Yöntemiyle Gerçekleştirilecek Olup, Satın Alma Düzenlemelerinde Tanımlanan Tüm Teklif Sahiplerine
Açıktır.
İlgilenen Uygun Teklif Sahipleri Daha Ayrıntılı Bilgiyi, Sarıkaya Belediyesinin Aşağıda Belirtilen Adresine
Şahsen ve/veya Faks/Eposta Yoluyla Ulaşarak Alabilir ve Mesai Saatleri İçerisinde (10:00 ile 16:00 Saatleri
Arasında) İhale Dokümanını İnceleyebilir.
İlgilenen İstekliler, Aşağıdaki Adrese Yazılı Olarak Başvurarak ve 3.000 TL Tutarındaki Geri Ödemesiz Bir
Ücreti Ödeyerek Türkçe Olarak Hazırlanan İhale Dokümanını Temin Edebilirler. Ödeme Yöntemi
TR51 0001 2009 7890 0007 0000 02 (Halk Bankası) IBAN Numaralı Hesabına, Sözleşme No:SarıkayaPumrep-W1 İhale Dosya Bedeli İçin Olduğu Yazılarak Yatırılacak Olup, Dokümanı Satın Almak İçin
Yatırılan Bedel, Hiçbir Nedenle İade Edilmeyecektir. İhale Dokümanı Posta/Kurye Servisi Yoluyla veya
Elden Gönderilecektir. Kargo ile Gönderilmesi Durumunda Oluşabilecek Gecikmelerden Sarıkaya Belediyesi
Sorumlu Olmayacaktır. İhale Dokümanının Satın Alınması İhaleye Teklif Verilmesi İçin Ön Şarttır.
Tekliflerin En Geç 24/08/2026 Saat 14.00’ya Kadar Aşağıdaki Adrese Teslim Edilmesi Gerekmektedir.
Elektronik Tekliflere İzin Verilmeyecektir. Geç Teslim Edilen Teklifler Değerlendirmeye Alınmayacaktır.
Teklifler, Teklif Sahiplerinin Atadıkları Temsilcileri Huzurunda Aşağıdaki Adreste 24/08/2026 Tarihinde ve
Saat 14.15’te Açılacaktır.
Teklif Sahipleri, Tekliflerinin, Son Teklif Verme Tarihi ve Saatinde İşveren'e Ulaşması İçin Kargoda ve
Ulaşımda Yaşanabilecek Gecikmeleri de Göz Önünde Bulundurmaları Gerekmektedir. Kargoda ve Ulaşımda
Oluşabilecek Gecikmelerden Sarıkaya Belediyesi Sorumlu Olmayacaktır.
Tüm Tekliflerin Beraberinde İşveren’in Kabul Edeceği Bir Banka Tarafından Düzenlenmiş 40.000,00 USD
(Kırk Bin ABD Doları) veya Eşdeğeri Bir Miktarda “Geçici Teminat”ın Sunulması Gerekmektedir.
30/07/2026 Tarihinde ve Saat: 10:00’da Aşağıda Belirtilen Adreste Bir İhale Öncesi Toplantı
Gerçekleştirilecektir.
Yukarıda Atıfta Bulunulan Adres (ler) Aşağıda Verilmiştir:
Doküman İncelemesi İçin:
Sarıkaya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü
Adres: Bahçelievler Mahallesi Alperenler Caddesi No:32 Sarıkaya /Yozgat /Türkiye
Telefon: +90 356 772 18 49
E-Posta: sarıkaya@sarıkaya.bel.tr
İhale Öncesi Toplantı İçin:
Sarıkaya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü
Adres : Bahçelievler Mahallesi Alperenler Caddesi No:32 Sarıkaya /Yozgat /Türkiye
Telefon: +90 356 772 18 49
E-Posta: sarıkaya@sarıkaya.bel.tr
Teklif Teslimi İçin:
Sarıkaya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü
Adres : Bahçelievler Mahallesi Alperenler Caddesi No:32 Sarıkaya /Yozgat /Türkiye
Telefon: +90 356 772 18 49
E-Posta: sarıkaya@sarıkaya.bel.tr
Yeterlilik
Faktör
1 Şartları Sağlama
Alt Faktör
Kriterler
Gerekli Evraklar
Gereklilik
İstekli
Tek Başına Firma
Ortak Girişim (Mevcut veya Planlanmış)Bütün Üyeler Bir Arada
Her Bir Ortak
En Az Bir Ortak
1.1 Uyruk
TST 4.4’e Göre Uyruk
Gerekliliği Karşılamalı
Gerekliliği Karşılamalı
Gerekliliği Karşılamalı
Uygulanabilir Değil
Ekler ile Elı – 1.1 ve 1.2 Formu
1.2 Çıkar Çatışması
TST 4.2’ye Göre Çıkar Çatışması Olmaması
Gerekliliği Karşılamalı
Gerekliliği Karşılamalı
Gerekliliği Karşılamalı
Uygulanabilir Değil
Teklif Mektubu
1.3 Banka Nezdinde Uygun Olmama
TST 4.5. İçinde Tanımlandığı Üzere, Banka Tarafından Şartları Sağlamadığının İlan Edilmemiş Olması
Gerekliliği Karşılamalı
Gerekliliği Karşılamalı
Gerekliliği Karşılamalı
Uygulanabilir Değil
Teklif Mektubu
1.4 Devlete Ait Kuruluş veya Kurum
TST 4.6’nın Şartlarına Uyum
Gerekliliği Karşılamalı
Gerekliliği Karşılamalı
Gerekliliği Karşılamalı
Uygulanabilir Değil
Ekler ile Elı – 1.1 ve 1.2 Formu
1.5 Birleşmiş Milletlerin Kararına veya Kredi Alanın Ülkesinin Kanunlarına Dayalı Olarak Şartları
Sağlayamama
Kredi Alanın Ülkesinin Kanunları veya Resmi Mevzuatının Bir Sonucu Olarak veya TST 4.8 ve
Kısım V Uyarınca BM Güvenlik Konseyi Kararına Uyum Çerçevesinde Hariç Tutulmamış Olma.
Gerekliliği Karşılamalı
Gerekliliği Karşılamalı
Gerekliliği Karşılamalı
Uygulanabilir Değil
Teklif Mektubu
Faktör
2. Geçmiş Sözleşmenin İfa Edilmemesi
Alt Faktör
Kriterler
Gerekli Evraklar
Gereklilik
İstekli
Tek Başına Firma
Ortak Girişim (Mevcut veya Planlanmış)
Bütün Üyeler Bir Arada
Her Bir Üye
En Az Bir Üye
2.1 İfa Edilmemiş Sözleşmeler Geçmişi
Başvuru Tarihinden Önceki Son 5 (Beş) [1] Yıl İçinde, Yani 1 Ocak 2021 Tarihinden Bu Yana Tam Olarak
Çözüme Kavuşturulmuş Uyuşmazlıklar veya Davalar Hakkındaki Bütün Bilgilere Dayalı Olarak Bir
Sözleşmenin İfa Edilmeme Durumunun Meydana Gelmemiş Olması. Tam Olarak Çözüme Kavuşturulmuş
Uyuşmazlık veya Dava, İlgili Sözleşmenin Uyuşmazlık Çözüm Mekanizması Uyarınca Çözülmüş ve Teklif
Sahibinin Kullanabileceği Bütün Temyiz Yollarının Kullanıldığı Uyuşmazlık veya Davadır.Kendi Kendine veya Geçmişte Var Olan veya Hâlihazırdaki Ortak Girişimin Üyesi Olarak Gereksinimi
Karşılamalıdır.
Gerekliliği Karşılamalı
Gerekliliği Karşılamalı [2]
Uygulanabilir Değil
Form Con - 2
2.2 Askıya Alma
TST 4.7 ve TST 20.9 Uyarınca Teklif Güvence Beyanının Yürürlüğe Konulmasına Bağlı Olarak Askıya
Alınmamış Olma.
Gerekliliği Karşılamalı
Gerekliliği Karşılamalı
Gerekliliği Karşılamalı
Uygulanabilir Değil
Teklif Mektubu
2.3 Bekleyen Dava
Aşağıda 3.1’de Belirlenmiş Kriterlere Göre ve Tüm Bekleyen Davaların İstekli Aleyhine Sonuçlanacağı
Varsayılarak Teklif Sahibinin Finansal Pozisyonu ve İleriye Dönük Uzun Vadeli Karlılığının Hala Sağlam
Olması/Değerlendirilmesi.
Gerekliliği Karşılamalı
Uygulanabilir Değil
Gerekliliği Karşılamalı
Uygulanabilir Değil
Form Con – 2
2.4 Dava Geçmişi
1 Ocak 2021 Tarihinden Bu Yana, Teklif Sahibi[3] Aleyhine Mahkeme / Tahkim Kararlarının Süreklilik
Arzeden Bir Geçmişinin Olmaması.
Gerekliliği Karşılamalı
Gerekliliği Karşılamalı
Gerekliliği Karşılamalı
Uygulanabilir Değil
Form Con – 2
2.5 Beyan: Çevresel ve Sosyal Konularda Geçmiş Performans
Çevresel veya Sosyal Konularda (Cinsel Sömürü ve İstismar Konuları Dâhil Olmak Üzere) Sözleşme
Yükümlülüklerinin İhlal Edilmesi Sebebiyle Herhangi Bir İdare Tarafından, 1 Ocak 2021 Tarihinden Bu Yana
Askıya Alınan veya Sonlandırılan ve/ya Kesin Teminat Mektubu Geri Alınan Bütün Sözleşmeleri Beyan
Ediniz.[4]
Beyanı Yapmalıdır. Uzmanlaşmış Alt Yüklenici/ler Olduğunda Uzmanlaşmış Alt Yüklenici/ler de Beyanı
Yapmalıdır.
Her Bir Üye Beyan Vermelidir. Uzmanlaşmış Alt Yüklenici/ler Olduğunda Uzmanlaşmış Alt Yüklenici/ler de
Beyanı Yapmalıdır.
CON-3 ES Performans Beyanı Formu
Faktör
3 Finansal Durum
Alt Faktör
Kriterler
Gerekli Evraklar
Gereklilik
İstekli
Tek Başına Firma
Ortak Girişim (Mevcut veya Planlanmış)
Bütün Üyeler Bir Arada
Her Bir Üye
En Az Bir Üye
3.1 Mali Nitelikler
1 Ocak 2023 Tarihinden Bu Yana Teklif Sahibinin Finansal Pozisyonunun Hâlihazırdaki Sağlamlığını ve
İleriye Dönük Uzun Vadeli Karlılığını Gösterme Maksadıyla, Denetlenmiş Bilançoların veya Teklif Sahibinin
Ülkesinin Kanunları Tarafından Gerekli Görülmediği Durumlarda, İşveren Tarafından Kabul Edilebilir Olan
Diğer Mali Tabloların Sunulması.
Gerekliliği KarşılamalıGerekliliği Karşılamalı
Uygulanabilir Değil
Uygulanabilir Değil
Ekleriyle Birlikte Fın – 3.1 Formu
3.2 Ortalama Yıllık Cirosu
1 Ocak 2023 Tarihinden Bu Yana (2023, 2024 ve 2025), Devam Eden veya Tamamlanmış Sözleşmeler İçin
Alınan Toplam Onaylı Ödemeler Olarak Hesaplanan 1.600.000,00 (Birmilyonaltıyüzbin) ABD Doları veya
Eşdeğeri Tutarında Minimum Ortalama Yıllık İnşaat Cirosu. Son Teklif Verme Tarihine Kadarki Ciro Son Yıl
Cirosuna Dahil Edilecektir.
Gerekliliği Karşılamalı
Gerekliliği Karşılamalı
Gerekliliğin Yüzde Yirmi Beşini (%25) Karşılamalı
Ana Ortak, Gerekliliğin Yüzde Ellisini (%50) Karşılamalı
Form Fın -3.2
3.3 Mali Kaynaklar
İstekli, Aşağıdakileri Karşılamak İçin, Likit Varlıklar, Borçsuz Gayrı Menkuller, Kredi İmkanları ve
Sözleşmeden Kaynaklanan Avans Ödemeleri Haricinde Diğer Finansal İmkanlar Gibi Finansal Kaynaklara
Erişiminin Olduğunu veya Elinde Bulundurduğunu Göstermelidir:
i) Aşağıdaki Nakit Akışı Gereksinimi:
400.000,00 (Dörtyüzbin) ABD Doları veya Eşdeğeri Tutarında
ve
ii) İşbu Sözleşme ve Cari Taahhütleri İçin Gerekli Olan Bütün Nakit Akışı Gereksinimleri
Gerekliliği Karşılamalı
Gerekliliği Karşılamalı
Uygulanabilir Değil
Uygulanabilir Değil
Form Fın -3.3
Faktör
4 Deneyim
Alt Faktör
Kriterler
Gerekli Evraklar
Gereklilik
İstekli
Tek Başına Firma
Ortak Girişim (Mevcut veya Planlanmış)
Bütün Üyeler Bir Arada
Her Bir Üye
En Az Bir Üye
4.1 Genel Deneyim
Ana Yüklenici, Ortak Girişim Üyesi, Alt Yüklenici veya Yönetim Yüklenicisi Rolünde Her Türlü İnşaat
Sözleşmesi Kapsamında Son Teklif Verme Tarihinden Önce 5 (Beş) Yıldan Fazla Deneyim.
Gerekliliği Karşılamalı
Uygulanabilir Değil
Gerekliliği Karşılamalı
Uygulanabilir Değil
Form Exp-4.1
4.2 (a) Özel Deneyim
1 Ocak 2021 ile Tekliflerin Verildiği Tarih Arasında Ana Yüklenici, Ortak Girişim Üyesi[5], veya Alt
Yüklenici5 Olarak Asgari Aşağıda Açıklanan Benzer Sözleşmeyi Tatmin Edici Şekilde ve Büyük Ölçüde [6]
Tamamlamış Olmak Gerekir:
"En Az 900.000,00 (Dokuzyüzbin) ABD Doları veya Eşdeğerine Eşit veya Daha Fazla Bedelli Tek Sözleşme "
veya
" Biri En Az 300.000,00 (Üçyüzbin) ABD Doları veya Eşdeğerine Eşit veya Daha Fazla, Diğeri En Az
600.000 (Altıyüzbin) ABD Doları veya Eşdeğerine Eşit veya Daha Fazla Bedelli 2 (İki) Sözleşme"
veya
“Her Biri En Az 300.000 (Üçyüzbin) ABD Doları veya Eşdeğerine Eşit veya Daha Fazla Bedelli 3 (Üç)
SözleşmeSözleşmelerin Benzerliği Aşağıdaki Unsurlara Dayalı Olacaktır:
Yenilenebilir Enerji Sektöründe Belirtilenlerle Sınırlı Olmamak Üzere Yenilenebilir Enerji Santrali Tedariki
ve Kurulumu İşleri"
Gerekliliği Karşılamalı
Gereklilikleri Karşılamalı 7
Uygulanabilir Değil
Uygulanabilir Değil.
EXP 4.2 (A) Formu
4.2 (B)
Yukarıdaki 4.2 (a) Maddesindeki ve/ya Diğer Büyük Ölçüde Tamamlanmış ve Uygulanmakta Olan Diğer
Sözleşmeler İçin Ana Yüklenici, Ortak Girişimin Üyesi veya Alt Yüklenici Olarak 1 Ocak 2021 Tarihi ile
Başvuru Teslim Tarihi Arasında Çevresel ve Sosyal Riskleri ve Etkileri Başarılı Şekilde İfa Ettiğini Gösteren
Resmi Belge Sunulacaktır.
Gereklilikleri Karşılamalı
Bu Koşul Uzmanlaşmış Bir Alt Yüklenici Firma Tarafından Sağlanabilir.
Gereklilikleri Karşılamalı
Bu Koşul Uzmanlaşmış Bir Alt Yüklenici Firma Tarafından Sağlanabilir.
Uygulanabilir Değil
Uygulanabilir Değil
EXP – 4.2 (C) Formu
4.2 (C)
1 Ocak 2021 Tarihi ile Başvuru Teslim Tarihi Arasında Zorla Çalıştırma Yükümlülüklerinin, İş Sağlığı ve
Güvenliği ve Çevre Sosyal Çerçeve İhlali Dolayısıyla, İstekli (Ortak Girişim ve Ortak Girişimin Her Bir Üyesi
ve Alt Yüklenicileri Dahil) Tarafından Sunulmuş Alt Yükleniciler, Tedarikçiler ve/veya Üreticiler Tarafından,
Askıya Alınan ya da Fesih Edilen Herhangi Bir Sözleşmenin ve/veya İşveren Tarafından Kesin Teminata El
Konulması ile Sonuçlanan Sözleşmesel Tedbirlerin – İbraz Edilmesi Gerekmektedir.
Gereklilikleri Karşılamalı
Bu Koşul Uzmanlaşmış Bir Alt Yüklenici Firma Tarafından Sağlanabilir.
Gereklilikleri Karşılamalı
Bu Koşul Uzmanlaşmış Bir Alt Yüklenici Firma Tarafından Sağlanabilir.
Gereklilikleri Karşılamalı.
Uygulanabilir Değil
Zorla Çalıştırma Performans Beyannamesi,
İSG ve ÇSÇ İhlali Kaynaklı Durdurma Kararları /Uygunsuzluk Raporları (Bulunmaması Halinde Beyanname)
[1] İdare Tarafından Karar Verildiği Şekilde, İfa Etmeme (A) İlgili Sözleşme Kapsamında Uyuşmazlık
Çözümüne Sevk Etme Yolu da Dahil Olmak Üzere, İfa Etmemeye Yüklenici Tarafından İtiraz Edilmemiş
Olan Tüm Sözleşmeleri ve (B) Bu Şekilde İtiraz Edilmiş Olan, Ancak Yüklenici Aleyhine Tam Olarak
Çözümlenmiş Olan Sözleşmeleri İçerecektir. İfa Etmeme, İdare Kararının Uyuşmazlık Çözüm Mekanizması
Tarafından Geçersiz Kılındığı Sözleşmeleri İçermeyecektir. İfa Etmeme Tam Olarak Çözümlenmiş
Uyuşmazlıklar veya Davalar, Yani İlgili Sözleşme Kapsamında Uyuşmazlık Çözüm Mekanizmasına Göre
Çözümlenmiş Olan ve İsteklinin Elindeki Tüm Temyiz Davalarının Bitmiş Olduğu Uyuşmazlık veya Dava,
Hakkındaki Tüm Bilgilere Dayanmalıdır.
[2] Bu Gereklilik İstekli Tarafından İş Ortaklığı Üyesi Olarak Yapılmış Sözleşmeler İçin de Geçerlidir.
[3] Teklif Sahibi, Kendisi Tarafından Son Beş Yıl İçinde Tamamlanan veya Devam Eden Sözleşmelerden
Kaynaklanan Bütün Davalar veya Tahkimler Hakkında, İlgili Teklif Mektubuna Ait Doğru Bilgileri
Sağlayacaktır. Teklif Sahibi veya Bir Ortak Girişimin Herhangi Bir Üyesi Aleyhine Süreklilik Arzeden
Kararlar Bulunması, İhalenin Kaybedilmesiyle Sonuçlanabilir.
[4] İşveren Bu Bilgiyi, Gereken Özeni Gösterme Sorumluluğunu Yerine Getirmede Daha Fazla Bilgi veya
Açıklama İstemek İçin Kullanabilir.
[5] İsteklinin Ortak Girişim Üyesi veya Alt Yüklenici Olarak Katıldığı Sözleşmeler İçin, Bu Gerekliliğin
Karşılanmasında Sadece İsteklinin Değer Bazındaki Payı Dikkate Alınacaktır.
6 Büyük Ölçüde Tamamlama İfadesi, Sözleşme Kapsamındaki İşlerin Yüzde 80’inin veya Daha Fazlasının
Tamamlanmasına Dayalı Olarak Kullanılır.
7 İş Ortaklığı Olması Durumunda, Üyeleri Tarafından Tamamlanmış Sözleşmelerin Değeri Tek Bir
Sözleşmenin Minimum Değerinin Gerekliliğinin Karşılanıp Karşılanmamış Olduğunu Belirlemek İçin
Toplanmayacaktır. Bunun Yerine, Her Bir Üye Tarafından Gerçekleştirilen Her Bir Sözleşme Tek Başına Bir
Firma İçin Gerektiği Gibi Tek Bir Sözleşmenin Minimum Değerini Karşılayacaktır. İş Ortaklığının
Sözleşmelerin Toplam Sayısının Gerekliliğini Karşılayıp Karşılamadığını Belirlemede, Sadece Her Biri
İhale Kayıt Numarası : 2026/1308395
İşin Adı : Sarıkaya (Yozgat) Güneş Enerjisi Santrali (GES) Projesi Tasarımı,
Tedariki ve Kurulumu
İhale Türü - Usulü : Yapım İşi - Açık İhale Usulü
1 - İdarenin
a) Adresi : Fatıh Mahallesi Nevzat Sener B
b) Telefon ve faks numarası : 03547721076 - 3547721850
c) Elektronik posta adresi : [email protected]
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının
görülebileceği internet adresi
: www.sarikayabelediyesi.com
2 - İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Adet Sarıkaya (Yozgat) Güneş Enerjisi Santrali (GES) Projesi
Tasarımı, Tedariki ve Kurulumu
b) Yapılacağı Yer : Yozgat İli Sarıkaya İlçesi Kayapınar Mahallesi 41 Ada 2 Parsel
c) İşe başlama tarihi : 15 Aralık 2026
ç) İşin süresi : Kusur Sorumluluk Süresi Hariç 150 ( Yüzelli) Gün Kusur
Sorumluluk Süresiyle 365 (Üçyüzaltmışbeş) Gün
3- İhalenin / Ön Yeterlik /
Yeterlik Değerlendirmesinin:
a) Yapılacağı yer : Sarıkaya Belediyesi Meclis Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati : 24.08.2026 - 14:00
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
İhaleye Davet
Kamu ve Belediye Yenilenebilir Enerji Projesi (PUMREP)
Sarıkaya Belediyesi
Sarıkaya Güneş Enerjisi Santrali (GES) Projesi Tasarımı, Tedariki ve Kurulumu
Sözleşme No: Sarıkaya-Pumrep-W1
Ülke: Türkiye
Proje Adı: Kamu ve Belediye Yenilenebilir Enerji Projesi
Sözleşme Başlığı: Sarıkaya (Yozgat) Güneş Enerjisi Santrali (GES) Projesi Tasarımı, Tedariki ve Kurulumu
Kredi No: P179867
RFB Referans No.: Sarıkaya-PUMREP-W1
İşbu İhale İlanı, Development Business'İn Dijital Sayısında 17 Temmuz 2023 Tarihinde Yayımlanan
WB OP00236889 REFERANS No’lu Genel Satın Alma Bildirimini (GPN) Takiben Yayımlanmaktadır.
İller Bankası A.Ş. (Bundan Sonra "Kredi Sağlayıcı veya Ana Uygulayıcı veya İLBANK" Olarak Anılacaktır),
Dünya Bankası’ndan (IBRD) (Bundan Sonra "Ana Kreditör veya Banka veya IBRD" Olarak Anılacaktır)
Kamu ve Belediye Yenilenebilir Enerji Projesi (P179867) (Bundan Sonra “Pumrep” Olarak Anılacaktır)
- Kapsamında Kullanılmak Üzere Kredi Temin Etmiştir. İller Bankası A.Ş., Kredinin Bir Kısmını Sarıkaya
Belediyesi (Bundan Sonra İşveren veya Sarıkaya Belediyesi Olarak Anılacaktır) “Sarıkaya (Yozgat) Güneş
Enerjisi Santrali (GES) Projesi Tasarımı, Tedariki ve Kurulumu (Sözleşme No:Sarıkaya-Pumrep-W1) ” İşinin
Finansmanı İçin Tahsis Etmiştir.
Sarıkaya Belediyesi, Sarıkaya Güneş Enerjisi Santrali (GES) Projesi Tasarımı, Tedariki ve Kurulumu İşi İçin
Dünya Bankası Satın Alma Esas ve Usulleri Doğrultusunda, Uygun Teklif Sahiplerini Kapalı Zarf Usulü
Teklif Vermeye Davet Etmektedir.
İşin Kapsamı; Sarıkaya Belediyesi (Yozgat) Güneş Enerjisi Santrali (GES) Projesi Tasarımı, Tedariki ve
Kurulumu; Sözleşme Süresi, Kusur Sorumluluk Süresi Hariç Olmak Üzere 150 (Yüzelli) Takvim Günüdür.
Kusur Sorumluluk Süresi 365 (Üçyüzaltmışbeş) Gündür.
İhale, Dünya Bankası’nın “Yatırım Projeleri (IPF) Borçluları Tarafından Uygulanacak Satınalma Kuralları”na
(Kasım 2020 Revizyonu) Uygun Olacak Şekilde Teklife Çağrı (RFB) Yapılarak Ulusal Rekabetçi İhale
Yöntemiyle Gerçekleştirilecek Olup, Satın Alma Düzenlemelerinde Tanımlanan Tüm Teklif Sahiplerine
Açıktır.
İlgilenen Uygun Teklif Sahipleri Daha Ayrıntılı Bilgiyi, Sarıkaya Belediyesinin Aşağıda Belirtilen Adresine
Şahsen ve/veya Faks/Eposta Yoluyla Ulaşarak Alabilir ve Mesai Saatleri İçerisinde (10:00 ile 16:00 Saatleri
Arasında) İhale Dokümanını İnceleyebilir.
İlgilenen İstekliler, Aşağıdaki Adrese Yazılı Olarak Başvurarak ve 3.000 TL Tutarındaki Geri Ödemesiz Bir
Ücreti Ödeyerek Türkçe Olarak Hazırlanan İhale Dokümanını Temin Edebilirler. Ödeme Yöntemi
TR51 0001 2009 7890 0007 0000 02 (Halk Bankası) IBAN Numaralı Hesabına, Sözleşme No:SarıkayaPumrep-W1 İhale Dosya Bedeli İçin Olduğu Yazılarak Yatırılacak Olup, Dokümanı Satın Almak İçin
Yatırılan Bedel, Hiçbir Nedenle İade Edilmeyecektir. İhale Dokümanı Posta/Kurye Servisi Yoluyla veya
Elden Gönderilecektir. Kargo ile Gönderilmesi Durumunda Oluşabilecek Gecikmelerden Sarıkaya Belediyesi
Sorumlu Olmayacaktır. İhale Dokümanının Satın Alınması İhaleye Teklif Verilmesi İçin Ön Şarttır.
Tekliflerin En Geç 24/08/2026 Saat 14.00’ya Kadar Aşağıdaki Adrese Teslim Edilmesi Gerekmektedir.
Elektronik Tekliflere İzin Verilmeyecektir. Geç Teslim Edilen Teklifler Değerlendirmeye Alınmayacaktır.
Teklifler, Teklif Sahiplerinin Atadıkları Temsilcileri Huzurunda Aşağıdaki Adreste 24/08/2026 Tarihinde ve
Saat 14.15’te Açılacaktır.
Teklif Sahipleri, Tekliflerinin, Son Teklif Verme Tarihi ve Saatinde İşveren'e Ulaşması İçin Kargoda ve
Ulaşımda Yaşanabilecek Gecikmeleri de Göz Önünde Bulundurmaları Gerekmektedir. Kargoda ve Ulaşımda
Oluşabilecek Gecikmelerden Sarıkaya Belediyesi Sorumlu Olmayacaktır.
Tüm Tekliflerin Beraberinde İşveren’in Kabul Edeceği Bir Banka Tarafından Düzenlenmiş 40.000,00 USD
(Kırk Bin ABD Doları) veya Eşdeğeri Bir Miktarda “Geçici Teminat”ın Sunulması Gerekmektedir.
30/07/2026 Tarihinde ve Saat: 10:00’da Aşağıda Belirtilen Adreste Bir İhale Öncesi Toplantı
Gerçekleştirilecektir.
Yukarıda Atıfta Bulunulan Adres (ler) Aşağıda Verilmiştir:
Doküman İncelemesi İçin:
Sarıkaya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü
Adres: Bahçelievler Mahallesi Alperenler Caddesi No:32 Sarıkaya /Yozgat /Türkiye
Telefon: +90 356 772 18 49
E-Posta: sarıkaya@sarıkaya.bel.tr
İhale Öncesi Toplantı İçin:
Sarıkaya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü
Adres : Bahçelievler Mahallesi Alperenler Caddesi No:32 Sarıkaya /Yozgat /Türkiye
Telefon: +90 356 772 18 49
E-Posta: sarıkaya@sarıkaya.bel.tr
Teklif Teslimi İçin:
Sarıkaya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü
Adres : Bahçelievler Mahallesi Alperenler Caddesi No:32 Sarıkaya /Yozgat /Türkiye
Telefon: +90 356 772 18 49
E-Posta: sarıkaya@sarıkaya.bel.tr
Yeterlilik
Faktör
1 Şartları Sağlama
Alt Faktör
Kriterler
Gerekli Evraklar
Gereklilik
İstekli
Tek Başına Firma
Ortak Girişim (Mevcut veya Planlanmış)Bütün Üyeler Bir Arada
Her Bir Ortak
En Az Bir Ortak
1.1 Uyruk
TST 4.4’e Göre Uyruk
Gerekliliği Karşılamalı
Gerekliliği Karşılamalı
Gerekliliği Karşılamalı
Uygulanabilir Değil
Ekler ile Elı – 1.1 ve 1.2 Formu
1.2 Çıkar Çatışması
TST 4.2’ye Göre Çıkar Çatışması Olmaması
Gerekliliği Karşılamalı
Gerekliliği Karşılamalı
Gerekliliği Karşılamalı
Uygulanabilir Değil
Teklif Mektubu
1.3 Banka Nezdinde Uygun Olmama
TST 4.5. İçinde Tanımlandığı Üzere, Banka Tarafından Şartları Sağlamadığının İlan Edilmemiş Olması
Gerekliliği Karşılamalı
Gerekliliği Karşılamalı
Gerekliliği Karşılamalı
Uygulanabilir Değil
Teklif Mektubu
1.4 Devlete Ait Kuruluş veya Kurum
TST 4.6’nın Şartlarına Uyum
Gerekliliği Karşılamalı
Gerekliliği Karşılamalı
Gerekliliği Karşılamalı
Uygulanabilir Değil
Ekler ile Elı – 1.1 ve 1.2 Formu
1.5 Birleşmiş Milletlerin Kararına veya Kredi Alanın Ülkesinin Kanunlarına Dayalı Olarak Şartları
Sağlayamama
Kredi Alanın Ülkesinin Kanunları veya Resmi Mevzuatının Bir Sonucu Olarak veya TST 4.8 ve
Kısım V Uyarınca BM Güvenlik Konseyi Kararına Uyum Çerçevesinde Hariç Tutulmamış Olma.
Gerekliliği Karşılamalı
Gerekliliği Karşılamalı
Gerekliliği Karşılamalı
Uygulanabilir Değil
Teklif Mektubu
Faktör
2. Geçmiş Sözleşmenin İfa Edilmemesi
Alt Faktör
Kriterler
Gerekli Evraklar
Gereklilik
İstekli
Tek Başına Firma
Ortak Girişim (Mevcut veya Planlanmış)
Bütün Üyeler Bir Arada
Her Bir Üye
En Az Bir Üye
2.1 İfa Edilmemiş Sözleşmeler Geçmişi
Başvuru Tarihinden Önceki Son 5 (Beş) [1] Yıl İçinde, Yani 1 Ocak 2021 Tarihinden Bu Yana Tam Olarak
Çözüme Kavuşturulmuş Uyuşmazlıklar veya Davalar Hakkındaki Bütün Bilgilere Dayalı Olarak Bir
Sözleşmenin İfa Edilmeme Durumunun Meydana Gelmemiş Olması. Tam Olarak Çözüme Kavuşturulmuş
Uyuşmazlık veya Dava, İlgili Sözleşmenin Uyuşmazlık Çözüm Mekanizması Uyarınca Çözülmüş ve Teklif
Sahibinin Kullanabileceği Bütün Temyiz Yollarının Kullanıldığı Uyuşmazlık veya Davadır.Kendi Kendine veya Geçmişte Var Olan veya Hâlihazırdaki Ortak Girişimin Üyesi Olarak Gereksinimi
Karşılamalıdır.
Gerekliliği Karşılamalı
Gerekliliği Karşılamalı [2]
Uygulanabilir Değil
Form Con - 2
2.2 Askıya Alma
TST 4.7 ve TST 20.9 Uyarınca Teklif Güvence Beyanının Yürürlüğe Konulmasına Bağlı Olarak Askıya
Alınmamış Olma.
Gerekliliği Karşılamalı
Gerekliliği Karşılamalı
Gerekliliği Karşılamalı
Uygulanabilir Değil
Teklif Mektubu
2.3 Bekleyen Dava
Aşağıda 3.1’de Belirlenmiş Kriterlere Göre ve Tüm Bekleyen Davaların İstekli Aleyhine Sonuçlanacağı
Varsayılarak Teklif Sahibinin Finansal Pozisyonu ve İleriye Dönük Uzun Vadeli Karlılığının Hala Sağlam
Olması/Değerlendirilmesi.
Gerekliliği Karşılamalı
Uygulanabilir Değil
Gerekliliği Karşılamalı
Uygulanabilir Değil
Form Con – 2
2.4 Dava Geçmişi
1 Ocak 2021 Tarihinden Bu Yana, Teklif Sahibi[3] Aleyhine Mahkeme / Tahkim Kararlarının Süreklilik
Arzeden Bir Geçmişinin Olmaması.
Gerekliliği Karşılamalı
Gerekliliği Karşılamalı
Gerekliliği Karşılamalı
Uygulanabilir Değil
Form Con – 2
2.5 Beyan: Çevresel ve Sosyal Konularda Geçmiş Performans
Çevresel veya Sosyal Konularda (Cinsel Sömürü ve İstismar Konuları Dâhil Olmak Üzere) Sözleşme
Yükümlülüklerinin İhlal Edilmesi Sebebiyle Herhangi Bir İdare Tarafından, 1 Ocak 2021 Tarihinden Bu Yana
Askıya Alınan veya Sonlandırılan ve/ya Kesin Teminat Mektubu Geri Alınan Bütün Sözleşmeleri Beyan
Ediniz.[4]
Beyanı Yapmalıdır. Uzmanlaşmış Alt Yüklenici/ler Olduğunda Uzmanlaşmış Alt Yüklenici/ler de Beyanı
Yapmalıdır.
Her Bir Üye Beyan Vermelidir. Uzmanlaşmış Alt Yüklenici/ler Olduğunda Uzmanlaşmış Alt Yüklenici/ler de
Beyanı Yapmalıdır.
CON-3 ES Performans Beyanı Formu
Faktör
3 Finansal Durum
Alt Faktör
Kriterler
Gerekli Evraklar
Gereklilik
İstekli
Tek Başına Firma
Ortak Girişim (Mevcut veya Planlanmış)
Bütün Üyeler Bir Arada
Her Bir Üye
En Az Bir Üye
3.1 Mali Nitelikler
1 Ocak 2023 Tarihinden Bu Yana Teklif Sahibinin Finansal Pozisyonunun Hâlihazırdaki Sağlamlığını ve
İleriye Dönük Uzun Vadeli Karlılığını Gösterme Maksadıyla, Denetlenmiş Bilançoların veya Teklif Sahibinin
Ülkesinin Kanunları Tarafından Gerekli Görülmediği Durumlarda, İşveren Tarafından Kabul Edilebilir Olan
Diğer Mali Tabloların Sunulması.
Gerekliliği KarşılamalıGerekliliği Karşılamalı
Uygulanabilir Değil
Uygulanabilir Değil
Ekleriyle Birlikte Fın – 3.1 Formu
3.2 Ortalama Yıllık Cirosu
1 Ocak 2023 Tarihinden Bu Yana (2023, 2024 ve 2025), Devam Eden veya Tamamlanmış Sözleşmeler İçin
Alınan Toplam Onaylı Ödemeler Olarak Hesaplanan 1.600.000,00 (Birmilyonaltıyüzbin) ABD Doları veya
Eşdeğeri Tutarında Minimum Ortalama Yıllık İnşaat Cirosu. Son Teklif Verme Tarihine Kadarki Ciro Son Yıl
Cirosuna Dahil Edilecektir.
Gerekliliği Karşılamalı
Gerekliliği Karşılamalı
Gerekliliğin Yüzde Yirmi Beşini (%25) Karşılamalı
Ana Ortak, Gerekliliğin Yüzde Ellisini (%50) Karşılamalı
Form Fın -3.2
3.3 Mali Kaynaklar
İstekli, Aşağıdakileri Karşılamak İçin, Likit Varlıklar, Borçsuz Gayrı Menkuller, Kredi İmkanları ve
Sözleşmeden Kaynaklanan Avans Ödemeleri Haricinde Diğer Finansal İmkanlar Gibi Finansal Kaynaklara
Erişiminin Olduğunu veya Elinde Bulundurduğunu Göstermelidir:
i) Aşağıdaki Nakit Akışı Gereksinimi:
400.000,00 (Dörtyüzbin) ABD Doları veya Eşdeğeri Tutarında
ve
ii) İşbu Sözleşme ve Cari Taahhütleri İçin Gerekli Olan Bütün Nakit Akışı Gereksinimleri
Gerekliliği Karşılamalı
Gerekliliği Karşılamalı
Uygulanabilir Değil
Uygulanabilir Değil
Form Fın -3.3
Faktör
4 Deneyim
Alt Faktör
Kriterler
Gerekli Evraklar
Gereklilik
İstekli
Tek Başına Firma
Ortak Girişim (Mevcut veya Planlanmış)
Bütün Üyeler Bir Arada
Her Bir Üye
En Az Bir Üye
4.1 Genel Deneyim
Ana Yüklenici, Ortak Girişim Üyesi, Alt Yüklenici veya Yönetim Yüklenicisi Rolünde Her Türlü İnşaat
Sözleşmesi Kapsamında Son Teklif Verme Tarihinden Önce 5 (Beş) Yıldan Fazla Deneyim.
Gerekliliği Karşılamalı
Uygulanabilir Değil
Gerekliliği Karşılamalı
Uygulanabilir Değil
Form Exp-4.1
4.2 (a) Özel Deneyim
1 Ocak 2021 ile Tekliflerin Verildiği Tarih Arasında Ana Yüklenici, Ortak Girişim Üyesi[5], veya Alt
Yüklenici5 Olarak Asgari Aşağıda Açıklanan Benzer Sözleşmeyi Tatmin Edici Şekilde ve Büyük Ölçüde [6]
Tamamlamış Olmak Gerekir:
"En Az 900.000,00 (Dokuzyüzbin) ABD Doları veya Eşdeğerine Eşit veya Daha Fazla Bedelli Tek Sözleşme "
veya
" Biri En Az 300.000,00 (Üçyüzbin) ABD Doları veya Eşdeğerine Eşit veya Daha Fazla, Diğeri En Az
600.000 (Altıyüzbin) ABD Doları veya Eşdeğerine Eşit veya Daha Fazla Bedelli 2 (İki) Sözleşme"
veya
“Her Biri En Az 300.000 (Üçyüzbin) ABD Doları veya Eşdeğerine Eşit veya Daha Fazla Bedelli 3 (Üç)
SözleşmeSözleşmelerin Benzerliği Aşağıdaki Unsurlara Dayalı Olacaktır:
Yenilenebilir Enerji Sektöründe Belirtilenlerle Sınırlı Olmamak Üzere Yenilenebilir Enerji Santrali Tedariki
ve Kurulumu İşleri"
Gerekliliği Karşılamalı
Gereklilikleri Karşılamalı 7
Uygulanabilir Değil
Uygulanabilir Değil.
EXP 4.2 (A) Formu
4.2 (B)
Yukarıdaki 4.2 (a) Maddesindeki ve/ya Diğer Büyük Ölçüde Tamamlanmış ve Uygulanmakta Olan Diğer
Sözleşmeler İçin Ana Yüklenici, Ortak Girişimin Üyesi veya Alt Yüklenici Olarak 1 Ocak 2021 Tarihi ile
Başvuru Teslim Tarihi Arasında Çevresel ve Sosyal Riskleri ve Etkileri Başarılı Şekilde İfa Ettiğini Gösteren
Resmi Belge Sunulacaktır.
Gereklilikleri Karşılamalı
Bu Koşul Uzmanlaşmış Bir Alt Yüklenici Firma Tarafından Sağlanabilir.
Gereklilikleri Karşılamalı
Bu Koşul Uzmanlaşmış Bir Alt Yüklenici Firma Tarafından Sağlanabilir.
Uygulanabilir Değil
Uygulanabilir Değil
EXP – 4.2 (C) Formu
4.2 (C)
1 Ocak 2021 Tarihi ile Başvuru Teslim Tarihi Arasında Zorla Çalıştırma Yükümlülüklerinin, İş Sağlığı ve
Güvenliği ve Çevre Sosyal Çerçeve İhlali Dolayısıyla, İstekli (Ortak Girişim ve Ortak Girişimin Her Bir Üyesi
ve Alt Yüklenicileri Dahil) Tarafından Sunulmuş Alt Yükleniciler, Tedarikçiler ve/veya Üreticiler Tarafından,
Askıya Alınan ya da Fesih Edilen Herhangi Bir Sözleşmenin ve/veya İşveren Tarafından Kesin Teminata El
Konulması ile Sonuçlanan Sözleşmesel Tedbirlerin – İbraz Edilmesi Gerekmektedir.
Gereklilikleri Karşılamalı
Bu Koşul Uzmanlaşmış Bir Alt Yüklenici Firma Tarafından Sağlanabilir.
Gereklilikleri Karşılamalı
Bu Koşul Uzmanlaşmış Bir Alt Yüklenici Firma Tarafından Sağlanabilir.
Gereklilikleri Karşılamalı.
Uygulanabilir Değil
Zorla Çalıştırma Performans Beyannamesi,
İSG ve ÇSÇ İhlali Kaynaklı Durdurma Kararları /Uygunsuzluk Raporları (Bulunmaması Halinde Beyanname)
[1] İdare Tarafından Karar Verildiği Şekilde, İfa Etmeme (A) İlgili Sözleşme Kapsamında Uyuşmazlık
Çözümüne Sevk Etme Yolu da Dahil Olmak Üzere, İfa Etmemeye Yüklenici Tarafından İtiraz Edilmemiş
Olan Tüm Sözleşmeleri ve (B) Bu Şekilde İtiraz Edilmiş Olan, Ancak Yüklenici Aleyhine Tam Olarak
Çözümlenmiş Olan Sözleşmeleri İçerecektir. İfa Etmeme, İdare Kararının Uyuşmazlık Çözüm Mekanizması
Tarafından Geçersiz Kılındığı Sözleşmeleri İçermeyecektir. İfa Etmeme Tam Olarak Çözümlenmiş
Uyuşmazlıklar veya Davalar, Yani İlgili Sözleşme Kapsamında Uyuşmazlık Çözüm Mekanizmasına Göre
Çözümlenmiş Olan ve İsteklinin Elindeki Tüm Temyiz Davalarının Bitmiş Olduğu Uyuşmazlık veya Dava,
Hakkındaki Tüm Bilgilere Dayanmalıdır.
[2] Bu Gereklilik İstekli Tarafından İş Ortaklığı Üyesi Olarak Yapılmış Sözleşmeler İçin de Geçerlidir.
[3] Teklif Sahibi, Kendisi Tarafından Son Beş Yıl İçinde Tamamlanan veya Devam Eden Sözleşmelerden
Kaynaklanan Bütün Davalar veya Tahkimler Hakkında, İlgili Teklif Mektubuna Ait Doğru Bilgileri
Sağlayacaktır. Teklif Sahibi veya Bir Ortak Girişimin Herhangi Bir Üyesi Aleyhine Süreklilik Arzeden
Kararlar Bulunması, İhalenin Kaybedilmesiyle Sonuçlanabilir.
[4] İşveren Bu Bilgiyi, Gereken Özeni Gösterme Sorumluluğunu Yerine Getirmede Daha Fazla Bilgi veya
Açıklama İstemek İçin Kullanabilir.
[5] İsteklinin Ortak Girişim Üyesi veya Alt Yüklenici Olarak Katıldığı Sözleşmeler İçin, Bu Gerekliliğin
Karşılanmasında Sadece İsteklinin Değer Bazındaki Payı Dikkate Alınacaktır.
6 Büyük Ölçüde Tamamlama İfadesi, Sözleşme Kapsamındaki İşlerin Yüzde 80’inin veya Daha Fazlasının
Tamamlanmasına Dayalı Olarak Kullanılır.
7 İş Ortaklığı Olması Durumunda, Üyeleri Tarafından Tamamlanmış Sözleşmelerin Değeri Tek Bir
Sözleşmenin Minimum Değerinin Gerekliliğinin Karşılanıp Karşılanmamış Olduğunu Belirlemek İçin
Toplanmayacaktır. Bunun Yerine, Her Bir Üye Tarafından Gerçekleştirilen Her Bir Sözleşme Tek Başına Bir
Firma İçin Gerektiği Gibi Tek Bir Sözleşmenin Minimum Değerini Karşılayacaktır. İş Ortaklığının
Sözleşmelerin Toplam Sayısının Gerekliliğini Karşılayıp Karşılamadığını Belirlemede, Sadece Her Biri