ARSA KARŞILIĞI OKUL İNŞAATI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
Elazığ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden:
ARSA KARŞILIĞI İNŞAATIN YAPILACAĞI TAŞINMAZ ( Tablo : 1 )
İLİ İLÇESİ MAHALLESİ ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ CİNSİ İMAR DURUMU UYGULANACAK OLAN PROJE
Proje Bedeli
(KDV Dahil)
Elazığ Merkez Sürsürü 5159 1 10.514,93 m² Arsa Eğitim Alanı 24 Derslikli Sürsürü Mahallesi İlkokulu 5.000.000,00 TL
İNŞAAT KARŞILIĞI VERİLECEK OLAN TAŞINMAZLAR ( Tablo : 2 )
İLİ İLÇESİ KÖYÜ ADA PARSEL
YÜZÖLÇÜMÜ/ HAZİNE
HİSSESİ
CİNSİ
İMAR
DURUMU
İNŞAAT
KARŞILIĞI
VERİLECEK
KISIM (M2)
TAŞINMAZ
RAYİÇ DEĞERİ
GEÇİCİ
TEMİNAT
TUTARI (%10)
İHALE
TARİHİ
SAATİ
Elazığ Merkez Aksaray 3541 1 4.852,00 m2 Arsa Konut Alanı Tamamı 1.455.600,00 TL 145.560,00 TL 20.12.2019 10:00
Elazığ Merkez Aksaray 3546 1 5.779,00 m2 Arsa Konut Alanı Tamamı 1.733.700,00 TL 173.370,00 TL 20.12.2019 10:00
Elazığ Merkez Aksaray 3692 1 9.116,00 m2 Arsa Konut Alanı Tamamı 2.734.800,00 TL 273.480,00 TL 20.12.2019 10:00
Toplam 5.924.100,00 TL 592.410,00 TL
1 - Yukarıda Tablo 1- de belirtilen Hazine adına kayıtlı taşınmaz üzerine 24 Derslik Sürsürü mahallesi ilkokulu yapıldıktan sonra Tablo 2 de tapu
kaydı yazılı Hazine adına kayıtlı taşınmazlar inşaatının tamamlanmasını ve teslimini müteakip yükleniciye devredilecektir.
2 - Arsa karşılığı inşaat ihalesi ile yükleniciye devri öngörülen taşınmazların bedeli olan 5.924.100,00 TL ile yapılacak inşaata ilişkin uygulanacak
proje bedeli olan 5.000.000,00 TL arasındaki 924.100,00 TL farka verilecek teklifin eklenmesi suretiyle Hazineye ödenecek nakden ve peşin bedelin tespiti
için 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesi gereğince Pazarlık Usulü ile 20.12.2019 tarih ve saat 10:00' da Elazığ Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğü Milli Emlak Müdürü Makam Odasında toplanacak komisyon marifetiyle yapılacaktır.
3 - Yüklenicinin, yer tesliminden itibaren (120) gün içerisinde; zemin etüdünü yaptırması, tip projesi, teknik şartnamesi ve mahal listesi dikkate
alınarak, okul inşaatı uygulama projelerini (mimari, statik, elektrik, mekanik, çevre tanzim) zemine uygun olarak hazırlaması ve bu süre içerisinde inşaat
ruhsatını alması zorunludur
4- Şartname bedeli alınmayacaktır.
5- Geçici teminat bedeli 592.410,00 TL dir .
6- İHALEYE KATILACAK İSTEKLİLERİN
a) İhale konusu işe ilişkin şartnamede belirtilen ekonomik ve mali yeterlilik, mesleki ve teknik yeterliliğin belirlenmesine ilişkin istenen belgelerin,
b) Geçici teminatı (Tedavüldeki TL, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve daha
önce ilgili Banka şubesince verilen süresiz teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz Teminat Mektubu, Devlet İç
Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri) yatırmış olmak.
c) Yasal yerleşim yerini gösterir belge,
d) Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,
e) Gerçek kişilerin TC kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri, (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.) tüzel kişilerin
Vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel Hukuk Tüzel Kişilerin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye
katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi
kamu tüzel kişilerin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi,
7 - İhale bedeli üzerinden %6 (yüzde altı ) oranında kesin teminat alınacaktır.
8 - Sözleşme imzalanması ve projenin uygulanması sırasında oluşabilecek her türlü vergi, resim, harç ve masraf yükleniciye aittir.
9 - 2863 sayılı Kanuna göre düzenlenmiş sertifika ödeme aracı olarak kabul edilmeyecektir.
10 - İhale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.
11 - Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden
önce komisyona ulaşması şarttır.
12 - Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
13 - İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 9947/1-1
Elazığ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden:
ARSA KARŞILIĞI İNŞAATIN YAPILACAĞI TAŞINMAZ ( Tablo : 1 )
İLİ İLÇESİ MAHALLESİ ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ CİNSİ İMAR DURUMU UYGULANACAK OLAN PROJE
Proje Bedeli
(KDV Dahil)
Elazığ Merkez Sürsürü 5159 1 10.514,93 m² Arsa Eğitim Alanı 24 Derslikli Sürsürü Mahallesi İlkokulu 5.000.000,00 TL
İNŞAAT KARŞILIĞI VERİLECEK OLAN TAŞINMAZLAR ( Tablo : 2 )
İLİ İLÇESİ KÖYÜ ADA PARSEL
YÜZÖLÇÜMÜ/ HAZİNE
HİSSESİ
CİNSİ
İMAR
DURUMU
İNŞAAT
KARŞILIĞI
VERİLECEK
KISIM (M2)
TAŞINMAZ
RAYİÇ DEĞERİ
GEÇİCİ
TEMİNAT
TUTARI (%10)
İHALE
TARİHİ
SAATİ
Elazığ Merkez Aksaray 3541 1 4.852,00 m2 Arsa Konut Alanı Tamamı 1.455.600,00 TL 145.560,00 TL 20.12.2019 10:00
Elazığ Merkez Aksaray 3546 1 5.779,00 m2 Arsa Konut Alanı Tamamı 1.733.700,00 TL 173.370,00 TL 20.12.2019 10:00
Elazığ Merkez Aksaray 3692 1 9.116,00 m2 Arsa Konut Alanı Tamamı 2.734.800,00 TL 273.480,00 TL 20.12.2019 10:00
Toplam 5.924.100,00 TL 592.410,00 TL
1 - Yukarıda Tablo 1- de belirtilen Hazine adına kayıtlı taşınmaz üzerine 24 Derslik Sürsürü mahallesi ilkokulu yapıldıktan sonra Tablo 2 de tapu
kaydı yazılı Hazine adına kayıtlı taşınmazlar inşaatının tamamlanmasını ve teslimini müteakip yükleniciye devredilecektir.
2 - Arsa karşılığı inşaat ihalesi ile yükleniciye devri öngörülen taşınmazların bedeli olan 5.924.100,00 TL ile yapılacak inşaata ilişkin uygulanacak
proje bedeli olan 5.000.000,00 TL arasındaki 924.100,00 TL farka verilecek teklifin eklenmesi suretiyle Hazineye ödenecek nakden ve peşin bedelin tespiti
için 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesi gereğince Pazarlık Usulü ile 20.12.2019 tarih ve saat 10:00' da Elazığ Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğü Milli Emlak Müdürü Makam Odasında toplanacak komisyon marifetiyle yapılacaktır.
3 - Yüklenicinin, yer tesliminden itibaren (120) gün içerisinde; zemin etüdünü yaptırması, tip projesi, teknik şartnamesi ve mahal listesi dikkate
alınarak, okul inşaatı uygulama projelerini (mimari, statik, elektrik, mekanik, çevre tanzim) zemine uygun olarak hazırlaması ve bu süre içerisinde inşaat
ruhsatını alması zorunludur
4- Şartname bedeli alınmayacaktır.
5- Geçici teminat bedeli 592.410,00 TL dir .
6- İHALEYE KATILACAK İSTEKLİLERİN
a) İhale konusu işe ilişkin şartnamede belirtilen ekonomik ve mali yeterlilik, mesleki ve teknik yeterliliğin belirlenmesine ilişkin istenen belgelerin,
b) Geçici teminatı (Tedavüldeki TL, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve daha
önce ilgili Banka şubesince verilen süresiz teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz Teminat Mektubu, Devlet İç
Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri) yatırmış olmak.
c) Yasal yerleşim yerini gösterir belge,
d) Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,
e) Gerçek kişilerin TC kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri, (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.) tüzel kişilerin
Vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel Hukuk Tüzel Kişilerin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye
katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi
kamu tüzel kişilerin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi,
7 - İhale bedeli üzerinden %6 (yüzde altı ) oranında kesin teminat alınacaktır.
8 - Sözleşme imzalanması ve projenin uygulanması sırasında oluşabilecek her türlü vergi, resim, harç ve masraf yükleniciye aittir.
9 - 2863 sayılı Kanuna göre düzenlenmiş sertifika ödeme aracı olarak kabul edilmeyecektir.
10 - İhale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.
11 - Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden
önce komisyona ulaşması şarttır.
12 - Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
13 - İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 9947/1-1