Erzurum Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden:
8. GRUP
ÜZERİNE OKUL İNŞAATI YAPILACAK TAŞINMAZLAR
S. No Okul Adı Proje No İli İlçesi Mah. Ada / Parsel
Yüzölçüm
(m²)
İnşaat Taban
Alanı
(m²)
Toplam İnşaat
Alanı
(m²)
Okul Binası Yak.
Maliyeti
(¨)
1 İlkokul Konya/Özel 4D Erzurum Yakutiye İstasyon 30 ada 6 parsel 4.067,54 410,00 820,00
OKUL İNŞAATI KARŞILIĞINDA YÜKLENİCİYE VERİLECEK HAZİNE TAŞINMAZLARI
S. No İli İlçesi Mah. Ada / Parsel Yüzölçüm (m²) İmar Durumu
1 Erzurum Aziziye Yarımca 6372 ada 2 parsel 4.209,25 1/1000 uyg.imar planında (villa,dublex,triplex) yapı alanı olarak ayrılmış
2 Erzurum Aziziye Yarımca 6373 ada 2 parsel 4.046,59 1/1000 uyg.imar planında (villa,dublex,triplex) yapı alanı olarak ayrılmış
İHALE BİLGİLERİ
Karşılık Hazine
Taşınmazlarının Toplam
Rayiç Bedeli (¨)
Top. Okul Binası Çevre Düzen.
KDV Dahil Maliyeti (¨) Geçicici Teminat Miktarı (¨) İhale Yeri İhale Tarihi / Saati
2.172.000,00 1.845.000,00 325.800,00
Erzurum Çevre ve Şehircilik
İl Müdürlüğü Konferans
Salonu
08.05.2019
11:00
24/04/2019 / ÇARŞAMBA /NAMIK
/ 3782/
EBYS
ARTIRMA İLAN
2
ARSA KARŞILIĞI OKUL İNŞAATI İHALE İLANI
1 - Arsa karşılığı inşaat ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkındaki Yönetmelik ve 298 sıra sayılı Milli
Emlak Genel Tebliği hükümlerine göre PAZARLIK USULÜ ile Erzurum Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Konferans Salonunda yapılacaktır.
2 - İhaleye katılan istekli, ihaleye katılmakla Hazine lehine meydana gelen farkı kabul ederek ihaleye katılıp, bu bedel üzerinden artırım teklifinde
bulanacaktır.
Arsa karşılığı inşaat ihalesi yükleniciye devri öngörülen Hazine taşınmazlarının bedeli ile yapılacak okul inşaatının bedeli arasındaki farkın üzerine
verilecek teklifin eklenmesi suretiyle Hazineye nakden ve defaten ödenecek peşin bedelin tespiti için 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesi
gereğince Pazarlık Usulü ile yapılacaktır.
3 - Okul yapımı için belirlenen taşınmazın zemin etütleri, uygulama projeleri ve inşaat ruhsatının alınması yüklenici tarafından yapılacaktır.
Yüklenicinin, yer tesliminden itibaren 120 (yüzyirmi) gün içerisinde; zemin etüdünü yaptırması, tip projesi, teknik şartnamesi ve mahal listesi dikkate
alınarak, okul inşaatı uygulama projelerini (mimari, statik, elektrik, mekanik, çevre tanzim) zemine uygun olarak hazırlaması ve bu süre içerisinde inşaat
ruhsatını alması zorunludur.
4 - Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren iklim koşullarına göre 480 gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale
getirecektir.
5 - İhale dokümanında yer alan belgeler İdarenin adresinde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek olanların idarece CD ortamında
hazırlanan ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur. İhale dokümanı satış bedeli (KDV dahil) 500,00 (beş yüz) TL’ dir.
6 - İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.
7 - Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatinden önce
komisyona ulaşması şarttır.
8 - Okulun yapımı karşılığında yükleniciye devredilecek Hazine taşınmazlarının devir işlemleri okul binalarının yapım işlerinin tamamlanarak geçici
kabullerin yapılmasına müteakip gerçekleştirilerek yüklenici adına tapuda tescilleri yapılacaktır. Ancak, Hazine taşınmazlarının tapu devrinin yer
tesliminden sonra olması kaydıyla geçici kabulden önce yapılmasının yüklenici tarafından talep edilmesi halinde, toplam inşaat bedeli kadar muhatap Çevre
24/04/2019 / ÇARŞAMBA /NAMIK
/ 3782/
EBYS
ARTIRMA İLAN
3
ve Şehircilik Bakanlığı (Erzurum Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) olacak şekilde düzenlenen kesin ve ihale tarihinden itibaren en az 3 yıl süreli
devredilebilir teminat mektubunun verilmesi şartıyla Hazine taşınmazları yükleniciye devredilebilecektir. İhale bedeli ile okulun toplam inşaat bedeli
arasındaki fark ödenmeden Hazine taşınmazlarının devri yapılmayacaktır.
İHALEYE KATILACAK İSTEKLİLERDEN İSTENİLEN BELGELER
İsteklilerin;
a) İhale konusu işe ilişkin şartnamede belirtilen ekonomik ve mali yeterlilik ile mesleki ve teknik yeterliliğin belirlenmesine ilişkin istenen belgeleri,
b) Geçici teminat, nakden veya teminat mektubu ile verilebilecek olup, nakit yatırılması halinde Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne ödendiğini
gösteren belgeyi, teminat mektubu olarak verilmesi halinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve ilgili banka şubesince verilen teminat
mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz teminat mektubunu,
c) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi,
d) Tebligat için Türkiye’de adres beyanını,
e) İhale dokümanı bedeli olan 500,00TL nin Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına ilişkin alındı belgesini,
f) Gerçek kişilerin TC kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.),
Tüzel Kişilerin Vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel Hukuk Tüzel Kişilerin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline
kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik
adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya
vekaletnameyi, kamu tüzel kişilerin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir
belgeyi,
En geç ihale saatinde Komisyona ibraz etmeleri zorunludur
* Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
* İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
* İhale ilanı www.milliemlak.gov.tr, ve Erzurum Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü internet adreslerinden görülebilir.
İlan olunur. 3782/1-1