ARSA KARŞILIĞI OKUL BİNASI İNŞAATI YAPIMI İHALE EDİLECEKTİR
Kırklareli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğünden:
OKUL İNŞAATININ YAPILACAĞI TAŞINMAZLAR (Tablo 1)
SIRA
NO OKUL ADI İLİ İLÇESİ MAH/KÖY ADA PARSEL
YÜZ
ÖLÇÜMÜ
(m²)
İNŞAAT TABAN
ALANI (m²)
TOPLAM
İNŞAAT ALANI
(m²)
OKUL BİNASI ÇEVRE
DÜZENLEME VE KDV
DAHİL MALİYETİ (TL)
1 Babaeski Anaokulu (8 Derslik) Kırklareli Babaeski Gaziosmanpaşa 389 205 11.893,40 916,00 1.795,00 4.487.500,00
2 Bilim Sanat Merkezi Kırklareli Merkez Camikebir 1277 1 8.108,00 916,00 3.515,00 7.381.500,00
YAPILACAK OKULLARA KARŞILIK YÜKLENİCİYE VERİLECEK HAZİNE TAŞINMAZLARI (Tablo 2)
SIRA
NO İLİ İLÇESİ MAH/KÖY ADA PARSEL YÜZ ÖLÇÜMÜ
(m²) CİNSİ İMAR DURUMU TOPLAM RAYİÇ
BEDELİ (TL)
1 Kırklareli Lüleburgaz Kurtuluş 1310 1 7.019,79 Arsa 2. ve 3. Derece Kentsel ve Bölgesel İş Merkezi 10.529.550,00
2 Kırklareli Pınarhisar Beylik 30 6 7.732,00 Tarla Konut Alanı + Yol 1.353.100,00
İHALE BİLGİLERİ
OKUL BİNASI ÇEVRE DÜZENLEME
VE KDV DAHİL MALİYETİ
KARŞILIK VERİLECEK HAZİNE TAŞINMAZLARININ
TOPLAM RAYİÇ BEDELİ İHALE YERİ İHALE TARİH VE SAATİ
¨11.869.000,00 ¨11.882.650,00 Kırklareli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
İhale Salonu
25 Kasım 2019
14:30
1. Arsa karşılığı inşaat ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 51/g maddesine göre PAZARLIK USULÜ ile yapılacaktır. İhale 2886 sayılı
Devlet İhale Kanunu, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkındaki Yönetmelik ve 298 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği hükümlerine tabidir.
2. Tablo 1’de belirtilen taşınmazlar üzerine mevcut projesine göre yapımı planlanan 2 adet okul binasına karşılık Tablo 2’de belirtilen Hazine
taşınmazları yükleniciye verilecek olup, yapılacak okulların toplam inşaat bedelleri ile inşaat karşılığı verilecek taşınmazların bedeli arasında Hazine lehine
meydana gelen 13.650,00 TL farkın artırılması suretiyle teklif alınacaktır. Oluşacak ihale bedeli, sözleşme düzenlenmeden önce Hazineye nakden ve peşin
olarak ödenecektir.
3. Okul yapımı için belirlenen taşınmazların zemin etütleri, uygulama projeleri ve inşaat ruhsatının alınması yüklenici tarafından yapılacaktır.
Yüklenicinin, yer tesliminden itibaren (120) gün içerisinde; zemin ve temel etüdünü yaptırması, tip projesi ve teknik şartnamesi dikkate alınarak okul inşaatı
uygulama projelerini (mimari, statik, elektrik, mekanik, çevre tanzim) zemine uygun olarak hazırlaması ve bu süre içerisinde inşaat ruhsatını alması
zorunludur.
4. Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren iklim koşullarına göre 600 gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale
getirecektir.
5. Geçici teminat bedeli 1.782.397,50 TL’dir (birmilyonyediyüzseksenikibinüçyüzdoksanyeditürklirasıellikuruş)
6. İhale dokümanında yer alan belgeler İdarenin adresinde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek olanların İdarece CD ortamında
hazırlanan ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur. İhale dokümanı satış bedeli (KDV dâhil) 500 (beşyüz) TL’dir.
7. İhale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi değildir.
8. Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatinden önce
Komisyona ulaşması şarttır.
9. Okulların yapımı karşılığında yükleniciye devredilecek Hazine taşınmazlarının devir işlemleri okul binalarının yapım işlerinin tamamlanarak
geçici kabullerin yapılmasına müteakip gerçekleştirilerek yüklenici adına tapuda tescilleri yapılacaktır. Ancak Hazine taşınmazlarının tapu devrinin yer
tesliminden sonra olması kaydıyla geçici kabulden önce yapılmasının yüklenici tarafından talep edilmesi halinde, toplam inşaat bedeli kadar muhatap Çevre
ve Şehircilik Bakanlığı (Kırklareli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) olacak şekilde düzenlenen kesin ve ihale tarihinden itibaren en az 3 yıl süreli
devredilebilir teminat mektubunun verilmesi şartıyla Hazine taşınmazları yükleniciye devredilebilecektir. Bu teminat mektubunun süresi geçici kabulün
gecikeceğinin anlaşılması durumunda işteki gecikmeyi karşılayacak şekilde uzatılacaktır.
10. İHALEYE KATILACAK İSTEKLİLERDEN İSTENİLEN BELGELER
a) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi,
b) Tebligat için Türkiye’de adres beyanını,
c) 1.782.397,50 TL geçici teminat bedeli nakden veya teminat mektubu ile verilebilecek olup, nakit yatırılması halinde Kırklareli Defterdarlığı
Muhasebe Müdürlüğüne ödendiğini gösteren belgeyi, teminat mektubu olarak verilmesi halinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş ve
ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz teminat mektubunu,
ç) İhale dokümanı bedeli olan 500,00 TL’nin Kırklareli Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına ilişkin alındı belgesini,
d) Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.)
Tüzel Kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel Hukuk Tüzel Kişilerin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline
kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik
adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya
vekaletnameyi, kamu tüzel kişilerin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir
belgeyi,
e) İhale konusu işe ilişkin şartnamede belirtilen ekonomik ve mali yeterlilik ile mesleki ve teknik yeterliliğin belirlenmesine ilişkin istenilen
belgeleri,
En geç ihale saatinde Komisyona ibraz etmeleri zorunludur.
11. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya Komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İhale ilanı https://www.milliemlak.gov.tr ve https://kirklareli.csb.gov.tr/duyurular internet sitelerinden görülebilir.
İLAN OLUNUR. 9111/1-1
Kırklareli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğünden:
OKUL İNŞAATININ YAPILACAĞI TAŞINMAZLAR (Tablo 1)
SIRA
NO OKUL ADI İLİ İLÇESİ MAH/KÖY ADA PARSEL
YÜZ
ÖLÇÜMÜ
(m²)
İNŞAAT TABAN
ALANI (m²)
TOPLAM
İNŞAAT ALANI
(m²)
OKUL BİNASI ÇEVRE
DÜZENLEME VE KDV
DAHİL MALİYETİ (TL)
1 Babaeski Anaokulu (8 Derslik) Kırklareli Babaeski Gaziosmanpaşa 389 205 11.893,40 916,00 1.795,00 4.487.500,00
2 Bilim Sanat Merkezi Kırklareli Merkez Camikebir 1277 1 8.108,00 916,00 3.515,00 7.381.500,00
YAPILACAK OKULLARA KARŞILIK YÜKLENİCİYE VERİLECEK HAZİNE TAŞINMAZLARI (Tablo 2)
SIRA
NO İLİ İLÇESİ MAH/KÖY ADA PARSEL YÜZ ÖLÇÜMÜ
(m²) CİNSİ İMAR DURUMU TOPLAM RAYİÇ
BEDELİ (TL)
1 Kırklareli Lüleburgaz Kurtuluş 1310 1 7.019,79 Arsa 2. ve 3. Derece Kentsel ve Bölgesel İş Merkezi 10.529.550,00
2 Kırklareli Pınarhisar Beylik 30 6 7.732,00 Tarla Konut Alanı + Yol 1.353.100,00
İHALE BİLGİLERİ
OKUL BİNASI ÇEVRE DÜZENLEME
VE KDV DAHİL MALİYETİ
KARŞILIK VERİLECEK HAZİNE TAŞINMAZLARININ
TOPLAM RAYİÇ BEDELİ İHALE YERİ İHALE TARİH VE SAATİ
¨11.869.000,00 ¨11.882.650,00 Kırklareli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
İhale Salonu
25 Kasım 2019
14:30
1. Arsa karşılığı inşaat ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 51/g maddesine göre PAZARLIK USULÜ ile yapılacaktır. İhale 2886 sayılı
Devlet İhale Kanunu, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkındaki Yönetmelik ve 298 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği hükümlerine tabidir.
2. Tablo 1’de belirtilen taşınmazlar üzerine mevcut projesine göre yapımı planlanan 2 adet okul binasına karşılık Tablo 2’de belirtilen Hazine
taşınmazları yükleniciye verilecek olup, yapılacak okulların toplam inşaat bedelleri ile inşaat karşılığı verilecek taşınmazların bedeli arasında Hazine lehine
meydana gelen 13.650,00 TL farkın artırılması suretiyle teklif alınacaktır. Oluşacak ihale bedeli, sözleşme düzenlenmeden önce Hazineye nakden ve peşin
olarak ödenecektir.
3. Okul yapımı için belirlenen taşınmazların zemin etütleri, uygulama projeleri ve inşaat ruhsatının alınması yüklenici tarafından yapılacaktır.
Yüklenicinin, yer tesliminden itibaren (120) gün içerisinde; zemin ve temel etüdünü yaptırması, tip projesi ve teknik şartnamesi dikkate alınarak okul inşaatı
uygulama projelerini (mimari, statik, elektrik, mekanik, çevre tanzim) zemine uygun olarak hazırlaması ve bu süre içerisinde inşaat ruhsatını alması
zorunludur.
4. Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren iklim koşullarına göre 600 gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale
getirecektir.
5. Geçici teminat bedeli 1.782.397,50 TL’dir (birmilyonyediyüzseksenikibinüçyüzdoksanyeditürklirasıellikuruş)
6. İhale dokümanında yer alan belgeler İdarenin adresinde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek olanların İdarece CD ortamında
hazırlanan ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur. İhale dokümanı satış bedeli (KDV dâhil) 500 (beşyüz) TL’dir.
7. İhale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi değildir.
8. Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatinden önce
Komisyona ulaşması şarttır.
9. Okulların yapımı karşılığında yükleniciye devredilecek Hazine taşınmazlarının devir işlemleri okul binalarının yapım işlerinin tamamlanarak
geçici kabullerin yapılmasına müteakip gerçekleştirilerek yüklenici adına tapuda tescilleri yapılacaktır. Ancak Hazine taşınmazlarının tapu devrinin yer
tesliminden sonra olması kaydıyla geçici kabulden önce yapılmasının yüklenici tarafından talep edilmesi halinde, toplam inşaat bedeli kadar muhatap Çevre
ve Şehircilik Bakanlığı (Kırklareli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) olacak şekilde düzenlenen kesin ve ihale tarihinden itibaren en az 3 yıl süreli
devredilebilir teminat mektubunun verilmesi şartıyla Hazine taşınmazları yükleniciye devredilebilecektir. Bu teminat mektubunun süresi geçici kabulün
gecikeceğinin anlaşılması durumunda işteki gecikmeyi karşılayacak şekilde uzatılacaktır.
10. İHALEYE KATILACAK İSTEKLİLERDEN İSTENİLEN BELGELER
a) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi,
b) Tebligat için Türkiye’de adres beyanını,
c) 1.782.397,50 TL geçici teminat bedeli nakden veya teminat mektubu ile verilebilecek olup, nakit yatırılması halinde Kırklareli Defterdarlığı
Muhasebe Müdürlüğüne ödendiğini gösteren belgeyi, teminat mektubu olarak verilmesi halinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş ve
ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz teminat mektubunu,
ç) İhale dokümanı bedeli olan 500,00 TL’nin Kırklareli Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına ilişkin alındı belgesini,
d) Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.)
Tüzel Kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel Hukuk Tüzel Kişilerin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline
kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik
adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya
vekaletnameyi, kamu tüzel kişilerin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir
belgeyi,
e) İhale konusu işe ilişkin şartnamede belirtilen ekonomik ve mali yeterlilik ile mesleki ve teknik yeterliliğin belirlenmesine ilişkin istenilen
belgeleri,
En geç ihale saatinde Komisyona ibraz etmeleri zorunludur.
11. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya Komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İhale ilanı https://www.milliemlak.gov.tr ve https://kirklareli.csb.gov.tr/duyurular internet sitelerinden görülebilir.
İLAN OLUNUR. 9111/1-1