ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İHALESİ YAPILACAKTIR
Kütahya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğünden:
YAPILACAK OKULLARIN PROJE BİLGİLERİ
OKULLARIN YAPILACAĞI TAŞINMAZLARIN BİGİLERİ YAPILACAK OKULLARA KARŞILIK VERİLECEK HAZİNE TAŞINMAZLARI
Sıra
No
İli
Proje
Adı
Okul Türü
Karakteristiği
Tip Proje No
İnşaat Alanı (m²) Okul binası
Yaklaşık
Maliyeti
(Çevre + Kdv
Hariç)
Okul Binası
Çevre
Düzenleme ve
KDV dahil
Maliyeti
Yeni Okul Binası(Derslik)
Ek Bina (Derslik)
Taban
Alanı
Toplam
İnşaat
Alanı
İlçe Mahalle/Köy Ada Parsel
Yüzölçümü
(m²)
İlçesi Mahalle/Köy Ada Parsel
Hazine
Yüzölçümü
Toplam Rayiç
Bedel (TL)
imar
Durumu
1.
GRU
P
KÜTAHYA
Kirazpın
ar
İlkokulu
İO 4 MEB.AO.6.Z.22*38.BT.2020 774 774 1.935.000,00 Merkez
Kirazpınar
Mahallesi
3883 1 18.525,00 Tavşanlı
Yeni
Mahalles
141 1 584,34 2.292.432,00
Blok Nizam
5 kat
müsaadeli
Konut Alanı
Grup Toplamı 1.935.000,00 2.292.432,00
İhale Tarih ve Saati 02/11/2020-15:00 1. GRUP Proje Bedeli İle verilecek Hazine Taşınmazı Arasındaki Fark 357.432,00 TL'dir. Geçici Teminat Bedeli 53.614,80 TL'dir
1 - Yukarıda belirtilen arsa karşılığı inşaat ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesi, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında
Yönetmelik ve 298 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği hükümlerine göre belirtilen gün ve saatte Kütahya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak
Müdürlüğünde (2. kat Milli Emlak Müdürü odası) toplanacak komisyon marifetiyle PAZARLIK USULÜ ile yapılacaktır.
2 - Yukarıda belirtilen taşınmaz üzerine mevcut projesine göre yapımı planlanan Okul Binaları (Çevre Düzenlemesi + KDV dahil) Milli Eğitim
Bakanlığının yukarıda Uygulanacak olan Okul binası Çevre Düzenleme ve KDV dahil Maliyeti kısmında belirtilen OKUL inşaatı ve çevre düzenlemelerine
karşılık Hazine taşınmazı verilerek, Tabloların altında yazılı olan proje bedeli ile Hazine taşınmazı arasındaki Hazine lehine oluşan farkın arttırılması
suretiyle teklif alınacak ve sözleşme düzenlenmeden önce Hazineye nakden ve peşin olarak ödenecektir.
3 - Okul yapımı için belirlenen taşınmazın zemin etüdü, uygulama projesi ve inşaat ruhsatının alınması yüklenici firma tarafından yapılacaktır.
4 - Projenin uygulama süresi sözleşme tarihinden İtibaren 365 (Üçyüzaltmışbeş) gündür.
12/10/2020 PAZARTESİ AHMET
ARTIRMA
7923
EBYS
2
5 - Yüklenicinin, yer tesliminden itibaren 60 (Altmış) gün içerisinde; zemin etüdünü yaptırması, tip projesi, teknik şartnamesi ve mahal listesi
dikkate alınarak, okul inşaatı uygulama projesini (mimari, statik, elektrik, mekanik, çevre tanzim) zemine uygun olarak hazırlaması ve bu süre içerisinde
inşaat ruhsatını alması zorunludur.
6 - Arsa karşılığı okul inşaatı yapılacak olan ihale için doküman bedeli 1.000,00 TL (Bin TL) dir.
7 - İhale 4734 sayılı Kamu ihale Kanununa tabi değildir.
8 - Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatinden önce
komisyona ulaşması şarttır.
İHALEYE KATILACAK İSTEKLİLERDEN İSTENİLEN BELGELER
a) İhale konusu işe ilişkin şartnamede belirtilen ekonomik ve mali yeterlilik ile mesleki ve teknik yeterliliğin belirlenmesine ilişkin istenen belgeleri,
b) Taşınmazın karşısında belirtilen geçici teminat bedelinin nakden veya Teminat Mektubu ile verilebileceği, nakit yatırılması halinde Defterdarlık
Muhasebe Müdürlüğüne yatırılması, Teminat Mektubu olarak verilmesi halinde ise 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve ilgili banka
şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz teminat mektubunu,
c) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi,
d) Tebligat için Türkiye’de adres beyanı,
e) İhale için ihale dokümanı bedeli olan 1.000,00 TL’nin Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına ilişkin alındı belgesi,
f) Gerçek kişilerin TC kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri (Aslı ihale sırasında İbraz edilecektir.) Tüzel Kişilerin
Vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, özel Hukuk Tüzel Kişilerin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye
katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş İmza sirkülerini veya vekaletnameyi,
kamu tüzel kişilerin İse tüzel kişilik adına İhaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, en geç
İhale saatinde Komisyona ibraz etmeleri zorunludur.
g) Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
ğ) İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
• İhale ilanı www.mllliemlak.gov.tr, www.kutahya.csb.gov.tr adreslerinden görülebilir.
İlan olunur. 7923/1-1
Kütahya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğünden:
YAPILACAK OKULLARIN PROJE BİLGİLERİ
OKULLARIN YAPILACAĞI TAŞINMAZLARIN BİGİLERİ YAPILACAK OKULLARA KARŞILIK VERİLECEK HAZİNE TAŞINMAZLARI
Sıra
No
İli
Proje
Adı
Okul Türü
Karakteristiği
Tip Proje No
İnşaat Alanı (m²) Okul binası
Yaklaşık
Maliyeti
(Çevre + Kdv
Hariç)
Okul Binası
Çevre
Düzenleme ve
KDV dahil
Maliyeti
Yeni Okul Binası(Derslik)
Ek Bina (Derslik)
Taban
Alanı
Toplam
İnşaat
Alanı
İlçe Mahalle/Köy Ada Parsel
Yüzölçümü
(m²)
İlçesi Mahalle/Köy Ada Parsel
Hazine
Yüzölçümü
Toplam Rayiç
Bedel (TL)
imar
Durumu
1.
GRU
P
KÜTAHYA
Kirazpın
ar
İlkokulu
İO 4 MEB.AO.6.Z.22*38.BT.2020 774 774 1.935.000,00 Merkez
Kirazpınar
Mahallesi
3883 1 18.525,00 Tavşanlı
Yeni
Mahalles
141 1 584,34 2.292.432,00
Blok Nizam
5 kat
müsaadeli
Konut Alanı
Grup Toplamı 1.935.000,00 2.292.432,00
İhale Tarih ve Saati 02/11/2020-15:00 1. GRUP Proje Bedeli İle verilecek Hazine Taşınmazı Arasındaki Fark 357.432,00 TL'dir. Geçici Teminat Bedeli 53.614,80 TL'dir
1 - Yukarıda belirtilen arsa karşılığı inşaat ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesi, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında
Yönetmelik ve 298 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği hükümlerine göre belirtilen gün ve saatte Kütahya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak
Müdürlüğünde (2. kat Milli Emlak Müdürü odası) toplanacak komisyon marifetiyle PAZARLIK USULÜ ile yapılacaktır.
2 - Yukarıda belirtilen taşınmaz üzerine mevcut projesine göre yapımı planlanan Okul Binaları (Çevre Düzenlemesi + KDV dahil) Milli Eğitim
Bakanlığının yukarıda Uygulanacak olan Okul binası Çevre Düzenleme ve KDV dahil Maliyeti kısmında belirtilen OKUL inşaatı ve çevre düzenlemelerine
karşılık Hazine taşınmazı verilerek, Tabloların altında yazılı olan proje bedeli ile Hazine taşınmazı arasındaki Hazine lehine oluşan farkın arttırılması
suretiyle teklif alınacak ve sözleşme düzenlenmeden önce Hazineye nakden ve peşin olarak ödenecektir.
3 - Okul yapımı için belirlenen taşınmazın zemin etüdü, uygulama projesi ve inşaat ruhsatının alınması yüklenici firma tarafından yapılacaktır.
4 - Projenin uygulama süresi sözleşme tarihinden İtibaren 365 (Üçyüzaltmışbeş) gündür.
12/10/2020 PAZARTESİ AHMET
ARTIRMA
7923
EBYS
2
5 - Yüklenicinin, yer tesliminden itibaren 60 (Altmış) gün içerisinde; zemin etüdünü yaptırması, tip projesi, teknik şartnamesi ve mahal listesi
dikkate alınarak, okul inşaatı uygulama projesini (mimari, statik, elektrik, mekanik, çevre tanzim) zemine uygun olarak hazırlaması ve bu süre içerisinde
inşaat ruhsatını alması zorunludur.
6 - Arsa karşılığı okul inşaatı yapılacak olan ihale için doküman bedeli 1.000,00 TL (Bin TL) dir.
7 - İhale 4734 sayılı Kamu ihale Kanununa tabi değildir.
8 - Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatinden önce
komisyona ulaşması şarttır.
İHALEYE KATILACAK İSTEKLİLERDEN İSTENİLEN BELGELER
a) İhale konusu işe ilişkin şartnamede belirtilen ekonomik ve mali yeterlilik ile mesleki ve teknik yeterliliğin belirlenmesine ilişkin istenen belgeleri,
b) Taşınmazın karşısında belirtilen geçici teminat bedelinin nakden veya Teminat Mektubu ile verilebileceği, nakit yatırılması halinde Defterdarlık
Muhasebe Müdürlüğüne yatırılması, Teminat Mektubu olarak verilmesi halinde ise 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve ilgili banka
şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz teminat mektubunu,
c) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi,
d) Tebligat için Türkiye’de adres beyanı,
e) İhale için ihale dokümanı bedeli olan 1.000,00 TL’nin Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına ilişkin alındı belgesi,
f) Gerçek kişilerin TC kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri (Aslı ihale sırasında İbraz edilecektir.) Tüzel Kişilerin
Vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, özel Hukuk Tüzel Kişilerin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye
katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş İmza sirkülerini veya vekaletnameyi,
kamu tüzel kişilerin İse tüzel kişilik adına İhaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, en geç
İhale saatinde Komisyona ibraz etmeleri zorunludur.
g) Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
ğ) İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
• İhale ilanı www.mllliemlak.gov.tr, www.kutahya.csb.gov.tr adreslerinden görülebilir.
İlan olunur. 7923/1-1