ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
Düzce Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğünden:
ARSA KARŞILIĞI İNŞAATIN YAPILACAĞI TAŞINMAZ (Tablo:1)
İLİ İLÇESİ MAHALLESİ ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ CİNSİ İMAR DURUMU UYGULANACAK OLAN PROJE VE BEDELİ
Düzce Merkez Kiremitocağı Mah. 530 4.999,37 Arsa Sosyal Kültürel Alan 18.155.839,00 TL
ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT VERİLECEK OLAN TAŞINMAZ (Tablo:2)
İLİ İLÇESİ MAHALLESİ ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ CİNSİ İMAR DURUMU TAŞINMAZ RAYİÇ DEĞERİ (TL)
Düzce Merkez Kültür 11 52 1.447,46 Arsa Ticari+ Konut Alanı 8.322.895,00 TL
Düzce Merkez Kültür 42 6 1.080,02
Bahçeli
Kargir Ev
ve
Odunluk
Ticaret Alanı 5.593.174,00 TL
Düzce Merkez Beyciler 1012 6.315,32 Hali Arazi Konut+Park Alanı 2.526.128,00 TL
Düzce Merkez Nalbantoğlu 161 1 7.976,50 Arsa Konut Alanı 1.994.125,00 TL
1-Arsa karşılığı inşaat ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkındaki Yönetmelik 298 sayılı Milli Emlak Genel
Tebliği hükümlerine göre Tablo 1-de yer alan Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu ihalesi 20/03/2020 tarihine tesadüf eden Cuma günü saat 11:00 da, 2886
sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesi uyarınca Pazarlık Usulü ile Düzce Çevre Şehircilik İl Müdürlüğünde (Milli Emlak Müdürlüğü Müdür Odası)
toplanacak Komisyon marifetiyle Pazarlık Usulü ile yapılacaktır.
2-Tablo-1 de belirtilen taşınmaz üzerine mevcut projesine göre yapımı planlanan ( Çevre Düzenlemesi+KDV dahil) 18.155.839,00 TL maliyetli (Özel
Tip Projeli) Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu yapımına karşılık Tablo-2 de belirtilen ve toplam 18.436.322,00 TL tahmini bedelli taşınmazlar verilerek;
Yapılacak Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu toplam inşaat bedelleri olan 18.155.839,00 TL ile inşaat karşılığı verilecek taşınmazların tahmini
bedeli olan 18.436.322,00 TL arasında Hazine lehine meydana gelen 280.483,00 TL farkın arttırılması suretiyle teklif alınacak bedel sözleşme düzenlenmeden
önce Hazineye nakden ve peşin olarak ödenecektir.
3-Okul yapımı için belirlenen taşınmazın zemin etütleri, uygulama projeleri ve inşaat ruhsatının alınması yüklenici tarafından yapılacaktır.
20.02.2020 “PER
ŞEMBE” YALÇIN
1190
“EBYS
”
“ARTIRMA İlanlar”
2
4- Yüklenicinin, yer tesliminden itibaren 120 (yüzyirmi) gün içerisinde; zemin etüdünü yaptırması, tip projesi, teknik şartnamesi ve mahal listesi
dikkate alınarak, okul inşaatı uygulama projelerini (mimari, statik, elektrik,mekanik, çevre tanzim) zemine uygun olarak hazırlanması ve bu süre içeresinde
inşaat ruhsatını alması zorunludur.
5-Projenin uygulama süresi sözleşme tarihinden itibaren 700 gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır.
6-Geçici teminat bedeli 2.765.448,30 TL dir.
7-Arsa karşılığı inşaat yapılacak taşınmaz için ihale dokümanı bedeli 1.000,00 TL dir.
8-İhale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.
9-Posta ile yapılacak müraacatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37.maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatinden önce komisyona
ulaşması şarttır.
İHALEYE KATILACAK İSTEKLİLERDEN İSTENİLEN BELGELER
a)Geçici teminat bedeli 2.765.448,30 TL nin nakden veya Teminat Mektubu ile verilebileceği,nakit yatırılması halinde İlimiz Muhasebe Müdürlüğüne,
Teminat Mektubu olarak verilmesi halinde 2886 sayılı Devlet Kanununa göre düzenlenmiş ve ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile
aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz teminat mektubunu,
b)Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi,
c)Tebligat için Türkiye'de adres beyanı,
d)İhale dokümanı bedeli olan 1.000,00 TL nin Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına ilişkin alındı belgesi,
e)Gerçek kişilerin TC kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.) Tüzel Kişilerin vergi
kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel Hukuk Tüzel Kişilerin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya
Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte
bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi kamu tüzel kişilerin ise tüzel
kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, En geç ihale saatinde Komisyona ibraz
etmeleri zorunludur.
f)Toplam inşaat bedelinin %50’si kadar benzer iş deneyim belgesini (Yüklenici veya alt yüklenici ya da teknik personelin),
g)Yüklenicinin toplam inşaat bedelinin en az %20’ sine tekabül eden ayni veya nakdi özkaynağı olduğunu kanıtlayan belgeleri,
*Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
*İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
*İhale ilanı www.csb.duzce.gov.tr adreslerinden görülebilir. 1190/1-1
Düzce Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğünden:
ARSA KARŞILIĞI İNŞAATIN YAPILACAĞI TAŞINMAZ (Tablo:1)
İLİ İLÇESİ MAHALLESİ ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ CİNSİ İMAR DURUMU UYGULANACAK OLAN PROJE VE BEDELİ
Düzce Merkez Kiremitocağı Mah. 530 4.999,37 Arsa Sosyal Kültürel Alan 18.155.839,00 TL
ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT VERİLECEK OLAN TAŞINMAZ (Tablo:2)
İLİ İLÇESİ MAHALLESİ ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ CİNSİ İMAR DURUMU TAŞINMAZ RAYİÇ DEĞERİ (TL)
Düzce Merkez Kültür 11 52 1.447,46 Arsa Ticari+ Konut Alanı 8.322.895,00 TL
Düzce Merkez Kültür 42 6 1.080,02
Bahçeli
Kargir Ev
ve
Odunluk
Ticaret Alanı 5.593.174,00 TL
Düzce Merkez Beyciler 1012 6.315,32 Hali Arazi Konut+Park Alanı 2.526.128,00 TL
Düzce Merkez Nalbantoğlu 161 1 7.976,50 Arsa Konut Alanı 1.994.125,00 TL
1-Arsa karşılığı inşaat ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkındaki Yönetmelik 298 sayılı Milli Emlak Genel
Tebliği hükümlerine göre Tablo 1-de yer alan Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu ihalesi 20/03/2020 tarihine tesadüf eden Cuma günü saat 11:00 da, 2886
sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesi uyarınca Pazarlık Usulü ile Düzce Çevre Şehircilik İl Müdürlüğünde (Milli Emlak Müdürlüğü Müdür Odası)
toplanacak Komisyon marifetiyle Pazarlık Usulü ile yapılacaktır.
2-Tablo-1 de belirtilen taşınmaz üzerine mevcut projesine göre yapımı planlanan ( Çevre Düzenlemesi+KDV dahil) 18.155.839,00 TL maliyetli (Özel
Tip Projeli) Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu yapımına karşılık Tablo-2 de belirtilen ve toplam 18.436.322,00 TL tahmini bedelli taşınmazlar verilerek;
Yapılacak Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu toplam inşaat bedelleri olan 18.155.839,00 TL ile inşaat karşılığı verilecek taşınmazların tahmini
bedeli olan 18.436.322,00 TL arasında Hazine lehine meydana gelen 280.483,00 TL farkın arttırılması suretiyle teklif alınacak bedel sözleşme düzenlenmeden
önce Hazineye nakden ve peşin olarak ödenecektir.
3-Okul yapımı için belirlenen taşınmazın zemin etütleri, uygulama projeleri ve inşaat ruhsatının alınması yüklenici tarafından yapılacaktır.
20.02.2020 “PER
ŞEMBE” YALÇIN
1190
“EBYS
”
“ARTIRMA İlanlar”
2
4- Yüklenicinin, yer tesliminden itibaren 120 (yüzyirmi) gün içerisinde; zemin etüdünü yaptırması, tip projesi, teknik şartnamesi ve mahal listesi
dikkate alınarak, okul inşaatı uygulama projelerini (mimari, statik, elektrik,mekanik, çevre tanzim) zemine uygun olarak hazırlanması ve bu süre içeresinde
inşaat ruhsatını alması zorunludur.
5-Projenin uygulama süresi sözleşme tarihinden itibaren 700 gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır.
6-Geçici teminat bedeli 2.765.448,30 TL dir.
7-Arsa karşılığı inşaat yapılacak taşınmaz için ihale dokümanı bedeli 1.000,00 TL dir.
8-İhale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.
9-Posta ile yapılacak müraacatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37.maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatinden önce komisyona
ulaşması şarttır.
İHALEYE KATILACAK İSTEKLİLERDEN İSTENİLEN BELGELER
a)Geçici teminat bedeli 2.765.448,30 TL nin nakden veya Teminat Mektubu ile verilebileceği,nakit yatırılması halinde İlimiz Muhasebe Müdürlüğüne,
Teminat Mektubu olarak verilmesi halinde 2886 sayılı Devlet Kanununa göre düzenlenmiş ve ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile
aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz teminat mektubunu,
b)Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi,
c)Tebligat için Türkiye'de adres beyanı,
d)İhale dokümanı bedeli olan 1.000,00 TL nin Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına ilişkin alındı belgesi,
e)Gerçek kişilerin TC kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.) Tüzel Kişilerin vergi
kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel Hukuk Tüzel Kişilerin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya
Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte
bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi kamu tüzel kişilerin ise tüzel
kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, En geç ihale saatinde Komisyona ibraz
etmeleri zorunludur.
f)Toplam inşaat bedelinin %50’si kadar benzer iş deneyim belgesini (Yüklenici veya alt yüklenici ya da teknik personelin),
g)Yüklenicinin toplam inşaat bedelinin en az %20’ sine tekabül eden ayni veya nakdi özkaynağı olduğunu kanıtlayan belgeleri,
*Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
*İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
*İhale ilanı www.csb.duzce.gov.tr adreslerinden görülebilir. 1190/1-1