ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığından:
1. ARSA KARŞILIĞI İNŞAATIN YAPILACAĞI TAŞINMAZ (TABLO 1):
İli İlçesi Mahallesi/Köyü Ada Parsel Yüzölçümü (m²) Hisse Bilgileri İmar Durumu
İstanbul Maltepe Başıbüyük 15718 23 7.758,59 Tam (Maltepe Belediyesi) Eğitim Alanı
İstanbul Maltepe Başıbüyük 15718 26 4.781,32 Tam (Maltepe Belediyesi) Eğitim Alanı
2. İNŞAAT KARŞILIĞI VERİLECEK TAŞINMAZLAR (TABLO 2):
Sıra
No İl൴ İlçes൴ Mahalles൴ Ada Parsel Yüzölçümü Bağımsız bölüm Haz൴ne H൴sses൴ Vasfı İmar Durumu
1 İstanbul Maltepe Altayçeşme 16608 6 7.598,51 A Blok 2. Kat 9 Nolu bağımsız Bölüm 9/3058 Da൴re Konut
2 İstanbul Maltepe Altayçeşme 16608 6 7.598,51 A Blok 9. Kat 54 Nolu bağımsız Bölüm 18/3058 Da൴re Konut
3 İstanbul Maltepe Altayçeşme 16608 6 7.598,51 A Blok 9. Kat 51 Nolu bağımsız Bölüm 18/3058 Da൴re Konut
4 İstanbul Maltepe Altayçeşme 16608 6 7.598,51 A Blok 9. Kat 50 Nolu bağımsız Bölüm 16/3058 Da൴re Konut
5 İstanbul Maltepe Altayçeşme 16608 6 7.598,51 A Blok 2. Kat 11 Nolu bağımsız Bölüm 8/3058 Da൴re Konut
6 İstanbul Maltepe Altayçeşme 16608 6 7.598,51 B Blok 9. Kat 49 Nolu bağımsız Bölüm 20/3058 Da൴re Konut
20.02.2020 “PER
ŞEMBE” NAMIK
1416
“EBYS
”
“artırma İlanlar”
2
7 İstanbul Maltepe Altayçeşme 16608 6 7.598,51 B Blok 1. Kat 3 Nolu bağımsız Bölüm 9/3058 Da൴re Konut
8 İstanbul Maltepe Altayçeşme 16608 6 7.598,51 B Blok 2. Kat 7 Nolu bağımsız Bölüm 10/3058 Da൴re Konut
9 İstanbul Maltepe Altayçeşme 16608 6 7.598,51 B Blok 2. Kat 8 Nolu bağımsız Bölüm 8/3058 Da൴re Konut
10 İstanbul Maltepe Altayçeşme 16608 6 7.598,51 B Blok 9. Kat 53 Nolu bağımsız Bölüm 16/3058 Da൴re Konut
11 İstanbul Maltepe Altayçeşme 16608 6 7.598,51 C Blok 1. Kat 2 Nolu bağımsız Bölüm 8/3058 Da൴re Konut
12 İstanbul Maltepe Altayçeşme 16608 6 7.598,51 C Blok 5. Kat 26 Nolu bağımsız Bölüm 8/3058 Da൴re Konut
13 İstanbul Maltepe Altayçeşme 16608 6 7.598,51 C Blok 6. Kat 35 Nolu bağımsız Bölüm 8/3058 Da൴re Konut
14 İstanbul Maltepe Altayçeşme 16608 6 7.598,51 D Blok 5. Kat 25 Nolu bağımsız Bölüm 10/3058 Da൴re Konut
15 İstanbul Maltepe Altayçeşme 16608 6 7.598,51 D Blok 1. Kat 3 Nolu bağımsız Bölüm 9/3058 Da൴re Konut
16 İstanbul Maltepe Altayçeşme 16608 6 7.598,51 D Blok 1. Kat 5 Nolu bağımsız Bölüm 8/3058 Da൴re Konut
17 İstanbul Maltepe Altayçeşme 16608 6 7.598,51 D Blok 5. Kat 27 Nolu bağımsız Bölüm 9/3058 Da൴re Konut
18 İstanbul Maltepe Altayçeşme 16608 6 7.598,51 D Blok 1. Kat 1 Nolu bağımsız Bölüm 10/3058 Da൴re Konut
19 İstanbul Maltepe Altayçeşme 16608 6 7.598,51 D Blok 2. Kat 10 Nolu bağımsız Bölüm 10/3058 Da൴re Konut
20.02.2020 “PER
ŞEMBE” NAMIK
1416
“EBYS
”
“artırma İlanlar”
3
20 İstanbul Maltepe Altayçeşme 16608 6 7.598,51 D Blok 9. Kat 53 Nolu bağımsız Bölüm 16/3058 Da൴re Konut
21 İstanbul Kartal Soğanlık 2378 (yen൴:10958) 48 871,61 - 1/1 Arsa Konut
22 İstanbul Ataşeh൴r İst൴klal 2168 18 222,04 - 1/1 Arsa Konut
23 İstanbul Pend൴k Doğu 9008 1 84,69 - 1/1 Arsa Konut
24 İstanbul Tuzla Tepeören 189 5 557,79 - 1/1 Arsa Konut
1-) Yukarıda Tablo-2’de belirtilen taşınmazlar yükleniciye devredilerek, karşılığında Tablo-1’de belirtilen taşınmaz üzerinde, Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol (AKOY Protokolü) uyarınca (İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan CD’deki) projesine
uygun olarak okul binası yaptırılmak üzere 2886 Sayılı Kanunun 51/g maddesine göre Pazarlık Usulü ile 08/04/2020 Çarşamba günü saat 14:00’de İstanbul
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı ihale salonunda ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT İHALESİ yapılacaktır.
2-) Tablo-2’de belirtilen taşınmazların tahmini bedeli olan toplam 21.428,877,00-TL üzerine artırım yapılmak suretiyle teklif alınacak, ihale sonucu
oluşan bedel ile çevre tanzimi, zemin iyileştirmesi (gerekmesi halinde) ve KDV de dahil olmak üzere anahtar teslim toplam 21.419,430-TL okul inşaat
bedeli arasında Hazine lehine oluşan fark bedel Hazineye nakden ve peşin olarak ödenmesini müteakip sözleşme düzenlenecektir.
3-) İhale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa Tabi Değildir. Ayrıca taşınmazların bedeli 2863 sayılı Kanun gereğince verilen sertifika ile ödenemez.
4-) İhale dokümanında yer alan belgeler İdarenin adresinde mesai saatleri içerisinde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek olanların
İdarece CD ortamında hazırlanan ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur. İhale dokümanı satış bedeli KDV dahil 500,00-TL (Beşyüz-TL)’dir.
5-) İhalenin toplam tahmini bedeli 21.428,877,00-TL olup, geçici teminat miktarı 3.214.331,55-TL’dir.
6-) Okul yapımı için belirlenen taşınmazların zemin ve temel etütleri, uygulama projeleri ve inşaat ruhsatının alınması yüklenici tarafından
yapılacaktır. Yüklenicinin, yer tesliminden itibaren 120 (yüzyirmi) gün içerisinde; zemin ve temel etüdünü yaptırması, tip projesi, teknik şartnamesi dikkate
alınarak, okul inşaatı uygulama projelerini (mimari, statik, elektrik, mekanik, çevre tanzim) zemine uygun olarak hazırlaması ve bu süre içerisinde inşaat
ruhsatını alması zorunludur. Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren 480 gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek
zorundadır.
7-) Satışı yapılan taşınmazlar KDV, satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır.
20.02.2020 “PER
ŞEMBE” NAMIK
1416
“EBYS
”
“artırma İlanlar”
4
8-) İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN İSTEKLİLERDEN İSTENİLEN BELGELER:
a-) Geçici teminat belgesi;
Geçici teminat olarak kabul edilebilecek değerler:
1)Tedavüldeki Türk Parası,
2) Mevduat ve katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları,
3) Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler
Türk Parası olarak yatırılacak geçici teminatların Mal Müdürlükleri veya hizmet binamızda bulunan Muhasebe Müdürlüğü veznesine yatırılması,
Teminat mektuplarının (süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir) ve senetlerin 2886
sayılı Devlet İhale Kanuna göre düzenlenmesi gerekmektedir.
b-) Gerçek kişilerin tasdikli (T.C. Kimlik numarasını içeren) Nüfus Hüviyeti sureti veya aslı ibraz edilmek kaydıyla kimlik fotokopisini, ikametgah
belgesini;
Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı
bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına
ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri veya
vekâletnameyi;
Kamu Tüzel Kişilerin ise tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi;
Ortak katılım halinde ortak girişim beyannamesi (Ortak girişim olarak teklif verilecekse, ortak girişim beyannamesinin noter tasdikli olması
zorunludur)
c-) Toplam inşaat bedelinin %50’si kadar benzer iş deneyim belgesini (Yüklenici veya alt yüklenici ya da teknik personelin),
d-) Yüklenicinin toplam inşaat bedelinin en az %20’ sine tekabül eden ayni veya nakdi özkaynağı olduğunu kanıtlayan belgeleri,
e-) İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek isteklilerin, iş ortaklığı yaptıklarına dair pilot ortağın da belirtildiği, iş ortaklığı
beyannamesini,
g-) İhale dokümanının satın alındığına dair dekontu (500,00-TL),
İhale saatine kadar Alemdar Mah. Ankara Cad. Hükümet Konağı Sk. No: 11 Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi
Başkanlığı Kat:1 Cağaloğlu-Fatih/İstanbul adresinde toplanacak olan İhale Komisyonu Başkanlığına (İhale Servisine) başvurarak teslim etmeleri
gerekmektedir.
9-) İhale ilanı www.milliemlak.gov.tr ve İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü internet adresinde (https://istanbul.csb.gov.tr) görülebilir. Ayrıca
şartnameler de İhale Servisinde ücretsiz görülebilir.
10-) Postadaki meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
11-) İhale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.
İlan olunur. 1416/1-1
İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığından:
1. ARSA KARŞILIĞI İNŞAATIN YAPILACAĞI TAŞINMAZ (TABLO 1):
İli İlçesi Mahallesi/Köyü Ada Parsel Yüzölçümü (m²) Hisse Bilgileri İmar Durumu
İstanbul Maltepe Başıbüyük 15718 23 7.758,59 Tam (Maltepe Belediyesi) Eğitim Alanı
İstanbul Maltepe Başıbüyük 15718 26 4.781,32 Tam (Maltepe Belediyesi) Eğitim Alanı
2. İNŞAAT KARŞILIĞI VERİLECEK TAŞINMAZLAR (TABLO 2):
Sıra
No İl൴ İlçes൴ Mahalles൴ Ada Parsel Yüzölçümü Bağımsız bölüm Haz൴ne H൴sses൴ Vasfı İmar Durumu
1 İstanbul Maltepe Altayçeşme 16608 6 7.598,51 A Blok 2. Kat 9 Nolu bağımsız Bölüm 9/3058 Da൴re Konut
2 İstanbul Maltepe Altayçeşme 16608 6 7.598,51 A Blok 9. Kat 54 Nolu bağımsız Bölüm 18/3058 Da൴re Konut
3 İstanbul Maltepe Altayçeşme 16608 6 7.598,51 A Blok 9. Kat 51 Nolu bağımsız Bölüm 18/3058 Da൴re Konut
4 İstanbul Maltepe Altayçeşme 16608 6 7.598,51 A Blok 9. Kat 50 Nolu bağımsız Bölüm 16/3058 Da൴re Konut
5 İstanbul Maltepe Altayçeşme 16608 6 7.598,51 A Blok 2. Kat 11 Nolu bağımsız Bölüm 8/3058 Da൴re Konut
6 İstanbul Maltepe Altayçeşme 16608 6 7.598,51 B Blok 9. Kat 49 Nolu bağımsız Bölüm 20/3058 Da൴re Konut
20.02.2020 “PER
ŞEMBE” NAMIK
1416
“EBYS
”
“artırma İlanlar”
2
7 İstanbul Maltepe Altayçeşme 16608 6 7.598,51 B Blok 1. Kat 3 Nolu bağımsız Bölüm 9/3058 Da൴re Konut
8 İstanbul Maltepe Altayçeşme 16608 6 7.598,51 B Blok 2. Kat 7 Nolu bağımsız Bölüm 10/3058 Da൴re Konut
9 İstanbul Maltepe Altayçeşme 16608 6 7.598,51 B Blok 2. Kat 8 Nolu bağımsız Bölüm 8/3058 Da൴re Konut
10 İstanbul Maltepe Altayçeşme 16608 6 7.598,51 B Blok 9. Kat 53 Nolu bağımsız Bölüm 16/3058 Da൴re Konut
11 İstanbul Maltepe Altayçeşme 16608 6 7.598,51 C Blok 1. Kat 2 Nolu bağımsız Bölüm 8/3058 Da൴re Konut
12 İstanbul Maltepe Altayçeşme 16608 6 7.598,51 C Blok 5. Kat 26 Nolu bağımsız Bölüm 8/3058 Da൴re Konut
13 İstanbul Maltepe Altayçeşme 16608 6 7.598,51 C Blok 6. Kat 35 Nolu bağımsız Bölüm 8/3058 Da൴re Konut
14 İstanbul Maltepe Altayçeşme 16608 6 7.598,51 D Blok 5. Kat 25 Nolu bağımsız Bölüm 10/3058 Da൴re Konut
15 İstanbul Maltepe Altayçeşme 16608 6 7.598,51 D Blok 1. Kat 3 Nolu bağımsız Bölüm 9/3058 Da൴re Konut
16 İstanbul Maltepe Altayçeşme 16608 6 7.598,51 D Blok 1. Kat 5 Nolu bağımsız Bölüm 8/3058 Da൴re Konut
17 İstanbul Maltepe Altayçeşme 16608 6 7.598,51 D Blok 5. Kat 27 Nolu bağımsız Bölüm 9/3058 Da൴re Konut
18 İstanbul Maltepe Altayçeşme 16608 6 7.598,51 D Blok 1. Kat 1 Nolu bağımsız Bölüm 10/3058 Da൴re Konut
19 İstanbul Maltepe Altayçeşme 16608 6 7.598,51 D Blok 2. Kat 10 Nolu bağımsız Bölüm 10/3058 Da൴re Konut
20.02.2020 “PER
ŞEMBE” NAMIK
1416
“EBYS
”
“artırma İlanlar”
3
20 İstanbul Maltepe Altayçeşme 16608 6 7.598,51 D Blok 9. Kat 53 Nolu bağımsız Bölüm 16/3058 Da൴re Konut
21 İstanbul Kartal Soğanlık 2378 (yen൴:10958) 48 871,61 - 1/1 Arsa Konut
22 İstanbul Ataşeh൴r İst൴klal 2168 18 222,04 - 1/1 Arsa Konut
23 İstanbul Pend൴k Doğu 9008 1 84,69 - 1/1 Arsa Konut
24 İstanbul Tuzla Tepeören 189 5 557,79 - 1/1 Arsa Konut
1-) Yukarıda Tablo-2’de belirtilen taşınmazlar yükleniciye devredilerek, karşılığında Tablo-1’de belirtilen taşınmaz üzerinde, Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol (AKOY Protokolü) uyarınca (İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan CD’deki) projesine
uygun olarak okul binası yaptırılmak üzere 2886 Sayılı Kanunun 51/g maddesine göre Pazarlık Usulü ile 08/04/2020 Çarşamba günü saat 14:00’de İstanbul
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı ihale salonunda ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT İHALESİ yapılacaktır.
2-) Tablo-2’de belirtilen taşınmazların tahmini bedeli olan toplam 21.428,877,00-TL üzerine artırım yapılmak suretiyle teklif alınacak, ihale sonucu
oluşan bedel ile çevre tanzimi, zemin iyileştirmesi (gerekmesi halinde) ve KDV de dahil olmak üzere anahtar teslim toplam 21.419,430-TL okul inşaat
bedeli arasında Hazine lehine oluşan fark bedel Hazineye nakden ve peşin olarak ödenmesini müteakip sözleşme düzenlenecektir.
3-) İhale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa Tabi Değildir. Ayrıca taşınmazların bedeli 2863 sayılı Kanun gereğince verilen sertifika ile ödenemez.
4-) İhale dokümanında yer alan belgeler İdarenin adresinde mesai saatleri içerisinde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek olanların
İdarece CD ortamında hazırlanan ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur. İhale dokümanı satış bedeli KDV dahil 500,00-TL (Beşyüz-TL)’dir.
5-) İhalenin toplam tahmini bedeli 21.428,877,00-TL olup, geçici teminat miktarı 3.214.331,55-TL’dir.
6-) Okul yapımı için belirlenen taşınmazların zemin ve temel etütleri, uygulama projeleri ve inşaat ruhsatının alınması yüklenici tarafından
yapılacaktır. Yüklenicinin, yer tesliminden itibaren 120 (yüzyirmi) gün içerisinde; zemin ve temel etüdünü yaptırması, tip projesi, teknik şartnamesi dikkate
alınarak, okul inşaatı uygulama projelerini (mimari, statik, elektrik, mekanik, çevre tanzim) zemine uygun olarak hazırlaması ve bu süre içerisinde inşaat
ruhsatını alması zorunludur. Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren 480 gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek
zorundadır.
7-) Satışı yapılan taşınmazlar KDV, satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır.
20.02.2020 “PER
ŞEMBE” NAMIK
1416
“EBYS
”
“artırma İlanlar”
4
8-) İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN İSTEKLİLERDEN İSTENİLEN BELGELER:
a-) Geçici teminat belgesi;
Geçici teminat olarak kabul edilebilecek değerler:
1)Tedavüldeki Türk Parası,
2) Mevduat ve katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları,
3) Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler
Türk Parası olarak yatırılacak geçici teminatların Mal Müdürlükleri veya hizmet binamızda bulunan Muhasebe Müdürlüğü veznesine yatırılması,
Teminat mektuplarının (süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir) ve senetlerin 2886
sayılı Devlet İhale Kanuna göre düzenlenmesi gerekmektedir.
b-) Gerçek kişilerin tasdikli (T.C. Kimlik numarasını içeren) Nüfus Hüviyeti sureti veya aslı ibraz edilmek kaydıyla kimlik fotokopisini, ikametgah
belgesini;
Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı
bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına
ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri veya
vekâletnameyi;
Kamu Tüzel Kişilerin ise tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi;
Ortak katılım halinde ortak girişim beyannamesi (Ortak girişim olarak teklif verilecekse, ortak girişim beyannamesinin noter tasdikli olması
zorunludur)
c-) Toplam inşaat bedelinin %50’si kadar benzer iş deneyim belgesini (Yüklenici veya alt yüklenici ya da teknik personelin),
d-) Yüklenicinin toplam inşaat bedelinin en az %20’ sine tekabül eden ayni veya nakdi özkaynağı olduğunu kanıtlayan belgeleri,
e-) İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek isteklilerin, iş ortaklığı yaptıklarına dair pilot ortağın da belirtildiği, iş ortaklığı
beyannamesini,
g-) İhale dokümanının satın alındığına dair dekontu (500,00-TL),
İhale saatine kadar Alemdar Mah. Ankara Cad. Hükümet Konağı Sk. No: 11 Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi
Başkanlığı Kat:1 Cağaloğlu-Fatih/İstanbul adresinde toplanacak olan İhale Komisyonu Başkanlığına (İhale Servisine) başvurarak teslim etmeleri
gerekmektedir.
9-) İhale ilanı www.milliemlak.gov.tr ve İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü internet adresinde (https://istanbul.csb.gov.tr) görülebilir. Ayrıca
şartnameler de İhale Servisinde ücretsiz görülebilir.
10-) Postadaki meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
11-) İhale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.
İlan olunur. 1416/1-1