ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT İHALESİ İLANI
Konya Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığından:
İNŞAAT KARŞILIĞI VERİLECEK TAŞINMAZLAR
13.
GRUP
SIRA
NO İLİ İLÇESİ
MAHALLE/
KÖY ADA PARSEL
YÜZÖLÇÜMÜ
(m²) CİNSİ İMAR DURUMU FİİLİ DURUMU
İNŞAAT
KARŞILIĞI
VERİLECEK
KISMI (m²)
TAŞINMAZIN
RAYİÇ DEĞERİ
GEÇİCİ
TEMİNAT
TUTARI
İHALE TARİHİ/
SAATİ
1 Konya Ereğli Atakent 2921 2 776,38 Arsa Konut Alanı Boş 776,38 155.276,00
2.919.275,00
TL
23.07.2019 Salı
Günü Saat:
11:00
2 Konya Kadınhanı Karakaya 489 6 1.549,22 Arsa Konut Alanı Boş 1.549,22 106.896,18
3 Konya Meram Alakova 23133 13 600,00 Arsa 2 Kat İ.Ayrık Mesken
Sahası Boş 600,00 126.000,00
4 Konya Meram Çomaklı 41143 1 30.603,54 Arsa Küçük Sanayi Alanı Hayvan satış yeri
olarak kullanılmaktadır. 30.603,54 10.711.239,00
5 Konya Meram Çomaklı 41144 1 15.111,38 Arsa Küçük Sanayi Alanı
Tel ile çevrili
malzeme deposu
olarak kullanılmaktadır.
15.111,38 5.288.983,00
6 Konya Meram Derecamikebir 4324 12 786,60 Arsa 2 Kat İ.Ayrık Mesken
Sahası ve yol Boş 786,60 314.640,00
7 Konya Meram Gödene 38561 16 3.178,10
Ham
Toprak
2 Kat Ayrık Mesken
Sahası ve yol Boş 3.178,10 349.591,00
8 Konya Meram Kızılören 265 1 7.136,10 Arsa 2 Kat Ayrık Mesken
Sahası Boş 7.136,10 606.568,50
9 Konya Selçuklu Yukarıpınarbaşı 29324 1 4.910,64 Arsa Konut Alanı Boş 4.910,64 589.276,80
10 Konya Meram Kaşınhanı 453 4 1.999,78 Arsa 2 Kat Ayrık Mesken
Sahası
Zirai amaçlı
kullanılmaktadır.
1.999,78 239.980,00
11 Konya Meram Kaşınhanı 453 5 1.999,30 Arsa
2 Kat Ayrık Mesken
Sahası
Zirai amaçlı
kullanılmaktadır.
1.999,30 239.916,00
21.06.2019 “CUMA” SEDA
5279
“EBYS”
(Mutlaka Gününde
“Artırma İlanları”
(2)
12 Konya Meram Kaşınhanı 453 6 2.198,09 Arsa 2 Kat Ayrık Mesken
Sahası
Zirai amaçlı
kullanılmaktadır.
2.198,09 263.780,00
13 Konya Meram Kaşınhanı 453 7 1.998,05 Arsa
2 Kat Ayrık Mesken
Sahası
Zirai amaçlı
kullanılmaktadır.
1.998,05 239.766,00
14 Konya Meram Kaşınhanı 453 8 1.999,30 Arsa
2 Kat Ayrık Mesken
Sahası
Zirai amaçlı
kullanılmaktadır.
1.999,30 229.919,50
13. GRUP
TOPLAM
19.461.831,98
ARSA KARŞILIĞI İNŞAATIN YAPILACAĞI TAŞINMAZ
İLİ İLÇESİ
MAHALLE/
KÖY
ADA PARSEL
YÜZÖLÇÜMÜ
(m²)
CİNSİ
İMAR
DURUMU
FİİLİ DURUMU
UYGULANACAK
OLAN PROJE
İNŞAAT
TABAN ALANI
TOPLAM
İNŞAAT ALANI
OKUL BİNASI ÇEVRE
DÜZENLEME VE KDV DAHİL
MALİYETİ
Konya Cihanbeyli Atçeken 111 1 5.756,00
Kargir Lise
Binası ve
Bahçesi
İlkokul
Alanı
Öğretmenevi, İlkokul,
anaokulu ve bahçesi
Cihanbeyli Faik
Türkmen İlkokulu
(Özel/16D)
900,00 3.600,00 8.504.999,44 TL
Konya Ereğli Barbaros 3553 1 5.416,50 Arsa
İlkokul
Alanı
İlkokul
Ereğli Barbaros
İlkokulu (yık-yap)
(Özel/24D)
1.162,00 4.650,00 10.935.000,51 TL
13. GRUP TOPLAM 19.439.999,95 TL
(1) Arsa Karşılığı İnşaat İhalesi 2886 Devlet İhale Kanunu, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik ve 298 Sıra Sayılı Milli Emlak
Genel Tebliği hükümlerine göre 2886 Sayılı Kanunun 51/g maddesi gereğince Pazarlık Usulü ile Konya ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak
Dairesi Başkanlığı ihale odasında yapılacaktır.(Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Ek Bina Horuzluhan Mah. Abdulbasri Sok.No:2 Selçuklu KONYA)
(2) Artırım Teklif Bedeli: İsteklilerin bu şartname uyarınca tekliflerinde okul inşaatları karşılığında alacakları Hazine taşınmaz(lar)ının tahmini
bedeli üzerine verecekleri bedel olarak tanımlanmış olup, ihaleye katılan istekli, ihaleye katılmakla Hazine lehine meydana gelen farkı kabul ederek ihaleye
katılıp, bu bedel üzerinden artırım teklifinde bulunacaktır.
21.06.2019 “CUMA” SEDA
5279
“EBYS”
(Mutlaka Gününde
“Artırma İlanları”
(3)
Arsa karşılığı inşaat ihalesi yükleniciye devri öngörülen Hazine taşınmazının (taşınmazlarının) bedeli ile yapılacak okul inşaat(lar)ının bedeli
arasındaki farkın üzerine verilecek teklifin eklenmesi suretiyle Hazineye nakden ve defaten ödenecek peşin bedelin tespiti için 2886 sayılı Devlet İhale
Kanununun 51/g maddesi gereğince Pazarlık Usulü ile yapılacaktır.
(3) Okul yapımı için belirlenen taşınmazların zemin ve temel etütleri, uygulama projeleri ve inşaat ruhsatının alınması yüklenici tarafından
yapılacaktır. Yüklenicinin, yer tesliminden itibaren (120) gün içerisinde; zemin ve temel etüdünü yaptırması, tip projesi ve teknik şartnamesi dikkate
alınarak, okul inşaatı uygulama projelerini (mimari, statik, elektrik, mekanik, çevre tanzim) zemine uygun olarak hazırlaması ve bu süre içerisinde inşaat
ruhsatını alması zorunlu olup, tüm masraflar yükleniciye aittir.
(4) Üzerine okul inşaatı yapılacak Cihanbeyli İlçesi, Atçeken Mahallesinde bulunan 111 ada 1 parsel numaralı taşınmazın 1.465,92 m2'lik kısmının
Öğretmenevi olarak tahsisli olduğu, 4.290,08 m2'Lik kısmının da Fait Türkmen İlkokulu olarak kullanılmak üzere tahsisli olduğundan, inşaat ruhsat
aşamasında, ifraz işleminin yüklenici tarafından yapılması gerekmektedir.
(5) İhale dokümanında yer alan belgeler İdarenin adresinde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek olanların idarece CD ortamında
hazırlanan ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur. İhale dokümanı satış bedeli (KDV dahil) 500 (beş yüz) TL’ dir.
(6) Okul inşaat(lar)ının yapılacağı taşınmaz(lar) ile karşılığında verilecek Hazine taşınmaz(lar)ının yerini ve çevresini gezmek, inceleme yapmak;
teklifini hazırlamak ve taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmek isteklinin sorumluluğundadır. İşyeri ve çevresinin görülmesiyle
ilgili bütün masraflar isteklilere aittir.
(7) Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren iklim koşullarına göre 4 derslik için 400 gün, 24 derslikli okul inşaatları için de 500
gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır. Sürenin hesaplanmasında; havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan
dönemi ile resmi tatil günleri dikkate alındığından, bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez.
(8) Yükleniciye iş (inşaat) bedeli ödenmeyecektir. İşin tamamlanmasından ve geçici kabulünün yapılmasından sonra Hazine taşınmaz(lar)ı
yükleniciye devir edilecektir. Ancak, Hazine taşınmaz(lar)ının tapu devrinin yer tesliminden sonra geçici kabulden önce yapılmasının yüklenici tarafından
talep edilmesi halinde, toplam inşaat bedeli kadar muhatap Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olacak şekilde düzenlenen kesin ve ihale tarihinden itibaren en az 3
yıl süreli devredilebilir arsa karşılığı banka teminat mektubunun verilmesi şartıyla Hazine taşınmazları yükleniciye devredilebilecektir. İhale bedeli ile
toplam inşaat bedeli arasındaki fark ödenmeden Hazine taşınmazlarının devri yapılmayacaktır.
(9)Toplam inşaat bedelinin %50’si kadar benzer iş deneyim belgesinin olması zorunludur. Ancak yüklenicinin benzer iş deneyim belgesinin
olmaması veya toplam inşaat bedelinin %50’sinden az olması halinde bu şartı sağlayan alt yüklenici çalıştırarak %50 oranını sağlamak
zorundadır.(Yüklenici veya alt yüklenici ya da teknik personelin),Benzer iş olarak; 11 Haziran 2011 tarihli ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan
“Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği” ekinde yer alan III. Grup bina işleri kabul edilecektir.
21.06.2019 “CUMA” SEDA
5279
“EBYS”
(Mutlaka Gününde
“Artırma İlanları”
(4)
(10) İhale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.
(11) Posta ile yapılacak müraacatlarda teklifin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatinden önce
komisyona ulaşması şarttır.
İHALEYE KATILACAK İSTEKLİLERDEN İSTENİLEN BELGELER
İsteklilerin;
1) İhale konusu işe ilişkin şartnamede belirtilen ekonomik ve mali yeterlilik ile mesleki ve teknik yeterliliğin belirlenmesine ilişkin istenen belgeleri,
2) Yasal yerleşim yerini gösterir belgesini (ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış),
3) Tebligat için Türkiye'de adres gösterir belgeyi (ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış),
4) Geçici Teminat, nakden veya teminat mektubu ile verilebilecek olup, nakit yatırılması halinde Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne ödendiğini
gösterir belgeyi, teminat mektubu olarak verilmesi halinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve ilgili banka şubesinde verilen teminat
mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerininde gösterildiği süresiz teminat mektubunu,
5) Gerçek kişilerin TC kimlik numaralarını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini (Asli ihale sırasında ibraz edilecektir.),
6) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı
bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına
ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri veya
vekâletnameyi,
7) İhale doküman bedeli olan 500,00 TL'nin yatırıldığına dair alındı belgesini,
8) Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce
komisyona ulaşması şarttır.
9) Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
10) İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İhale ilanı, www.milliemlak.gov.tr ve Konya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü internet adresinde görülebilir.
İLAN OLUNUR. 5279/1-1
Konya Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığından:
İNŞAAT KARŞILIĞI VERİLECEK TAŞINMAZLAR
13.
GRUP
SIRA
NO İLİ İLÇESİ
MAHALLE/
KÖY ADA PARSEL
YÜZÖLÇÜMÜ
(m²) CİNSİ İMAR DURUMU FİİLİ DURUMU
İNŞAAT
KARŞILIĞI
VERİLECEK
KISMI (m²)
TAŞINMAZIN
RAYİÇ DEĞERİ
GEÇİCİ
TEMİNAT
TUTARI
İHALE TARİHİ/
SAATİ
1 Konya Ereğli Atakent 2921 2 776,38 Arsa Konut Alanı Boş 776,38 155.276,00
2.919.275,00
TL
23.07.2019 Salı
Günü Saat:
11:00
2 Konya Kadınhanı Karakaya 489 6 1.549,22 Arsa Konut Alanı Boş 1.549,22 106.896,18
3 Konya Meram Alakova 23133 13 600,00 Arsa 2 Kat İ.Ayrık Mesken
Sahası Boş 600,00 126.000,00
4 Konya Meram Çomaklı 41143 1 30.603,54 Arsa Küçük Sanayi Alanı Hayvan satış yeri
olarak kullanılmaktadır. 30.603,54 10.711.239,00
5 Konya Meram Çomaklı 41144 1 15.111,38 Arsa Küçük Sanayi Alanı
Tel ile çevrili
malzeme deposu
olarak kullanılmaktadır.
15.111,38 5.288.983,00
6 Konya Meram Derecamikebir 4324 12 786,60 Arsa 2 Kat İ.Ayrık Mesken
Sahası ve yol Boş 786,60 314.640,00
7 Konya Meram Gödene 38561 16 3.178,10
Ham
Toprak
2 Kat Ayrık Mesken
Sahası ve yol Boş 3.178,10 349.591,00
8 Konya Meram Kızılören 265 1 7.136,10 Arsa 2 Kat Ayrık Mesken
Sahası Boş 7.136,10 606.568,50
9 Konya Selçuklu Yukarıpınarbaşı 29324 1 4.910,64 Arsa Konut Alanı Boş 4.910,64 589.276,80
10 Konya Meram Kaşınhanı 453 4 1.999,78 Arsa 2 Kat Ayrık Mesken
Sahası
Zirai amaçlı
kullanılmaktadır.
1.999,78 239.980,00
11 Konya Meram Kaşınhanı 453 5 1.999,30 Arsa
2 Kat Ayrık Mesken
Sahası
Zirai amaçlı
kullanılmaktadır.
1.999,30 239.916,00
21.06.2019 “CUMA” SEDA
5279
“EBYS”
(Mutlaka Gününde
“Artırma İlanları”
(2)
12 Konya Meram Kaşınhanı 453 6 2.198,09 Arsa 2 Kat Ayrık Mesken
Sahası
Zirai amaçlı
kullanılmaktadır.
2.198,09 263.780,00
13 Konya Meram Kaşınhanı 453 7 1.998,05 Arsa
2 Kat Ayrık Mesken
Sahası
Zirai amaçlı
kullanılmaktadır.
1.998,05 239.766,00
14 Konya Meram Kaşınhanı 453 8 1.999,30 Arsa
2 Kat Ayrık Mesken
Sahası
Zirai amaçlı
kullanılmaktadır.
1.999,30 229.919,50
13. GRUP
TOPLAM
19.461.831,98
ARSA KARŞILIĞI İNŞAATIN YAPILACAĞI TAŞINMAZ
İLİ İLÇESİ
MAHALLE/
KÖY
ADA PARSEL
YÜZÖLÇÜMÜ
(m²)
CİNSİ
İMAR
DURUMU
FİİLİ DURUMU
UYGULANACAK
OLAN PROJE
İNŞAAT
TABAN ALANI
TOPLAM
İNŞAAT ALANI
OKUL BİNASI ÇEVRE
DÜZENLEME VE KDV DAHİL
MALİYETİ
Konya Cihanbeyli Atçeken 111 1 5.756,00
Kargir Lise
Binası ve
Bahçesi
İlkokul
Alanı
Öğretmenevi, İlkokul,
anaokulu ve bahçesi
Cihanbeyli Faik
Türkmen İlkokulu
(Özel/16D)
900,00 3.600,00 8.504.999,44 TL
Konya Ereğli Barbaros 3553 1 5.416,50 Arsa
İlkokul
Alanı
İlkokul
Ereğli Barbaros
İlkokulu (yık-yap)
(Özel/24D)
1.162,00 4.650,00 10.935.000,51 TL
13. GRUP TOPLAM 19.439.999,95 TL
(1) Arsa Karşılığı İnşaat İhalesi 2886 Devlet İhale Kanunu, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik ve 298 Sıra Sayılı Milli Emlak
Genel Tebliği hükümlerine göre 2886 Sayılı Kanunun 51/g maddesi gereğince Pazarlık Usulü ile Konya ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak
Dairesi Başkanlığı ihale odasında yapılacaktır.(Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Ek Bina Horuzluhan Mah. Abdulbasri Sok.No:2 Selçuklu KONYA)
(2) Artırım Teklif Bedeli: İsteklilerin bu şartname uyarınca tekliflerinde okul inşaatları karşılığında alacakları Hazine taşınmaz(lar)ının tahmini
bedeli üzerine verecekleri bedel olarak tanımlanmış olup, ihaleye katılan istekli, ihaleye katılmakla Hazine lehine meydana gelen farkı kabul ederek ihaleye
katılıp, bu bedel üzerinden artırım teklifinde bulunacaktır.
21.06.2019 “CUMA” SEDA
5279
“EBYS”
(Mutlaka Gününde
“Artırma İlanları”
(3)
Arsa karşılığı inşaat ihalesi yükleniciye devri öngörülen Hazine taşınmazının (taşınmazlarının) bedeli ile yapılacak okul inşaat(lar)ının bedeli
arasındaki farkın üzerine verilecek teklifin eklenmesi suretiyle Hazineye nakden ve defaten ödenecek peşin bedelin tespiti için 2886 sayılı Devlet İhale
Kanununun 51/g maddesi gereğince Pazarlık Usulü ile yapılacaktır.
(3) Okul yapımı için belirlenen taşınmazların zemin ve temel etütleri, uygulama projeleri ve inşaat ruhsatının alınması yüklenici tarafından
yapılacaktır. Yüklenicinin, yer tesliminden itibaren (120) gün içerisinde; zemin ve temel etüdünü yaptırması, tip projesi ve teknik şartnamesi dikkate
alınarak, okul inşaatı uygulama projelerini (mimari, statik, elektrik, mekanik, çevre tanzim) zemine uygun olarak hazırlaması ve bu süre içerisinde inşaat
ruhsatını alması zorunlu olup, tüm masraflar yükleniciye aittir.
(4) Üzerine okul inşaatı yapılacak Cihanbeyli İlçesi, Atçeken Mahallesinde bulunan 111 ada 1 parsel numaralı taşınmazın 1.465,92 m2'lik kısmının
Öğretmenevi olarak tahsisli olduğu, 4.290,08 m2'Lik kısmının da Fait Türkmen İlkokulu olarak kullanılmak üzere tahsisli olduğundan, inşaat ruhsat
aşamasında, ifraz işleminin yüklenici tarafından yapılması gerekmektedir.
(5) İhale dokümanında yer alan belgeler İdarenin adresinde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek olanların idarece CD ortamında
hazırlanan ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur. İhale dokümanı satış bedeli (KDV dahil) 500 (beş yüz) TL’ dir.
(6) Okul inşaat(lar)ının yapılacağı taşınmaz(lar) ile karşılığında verilecek Hazine taşınmaz(lar)ının yerini ve çevresini gezmek, inceleme yapmak;
teklifini hazırlamak ve taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmek isteklinin sorumluluğundadır. İşyeri ve çevresinin görülmesiyle
ilgili bütün masraflar isteklilere aittir.
(7) Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren iklim koşullarına göre 4 derslik için 400 gün, 24 derslikli okul inşaatları için de 500
gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır. Sürenin hesaplanmasında; havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan
dönemi ile resmi tatil günleri dikkate alındığından, bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez.
(8) Yükleniciye iş (inşaat) bedeli ödenmeyecektir. İşin tamamlanmasından ve geçici kabulünün yapılmasından sonra Hazine taşınmaz(lar)ı
yükleniciye devir edilecektir. Ancak, Hazine taşınmaz(lar)ının tapu devrinin yer tesliminden sonra geçici kabulden önce yapılmasının yüklenici tarafından
talep edilmesi halinde, toplam inşaat bedeli kadar muhatap Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olacak şekilde düzenlenen kesin ve ihale tarihinden itibaren en az 3
yıl süreli devredilebilir arsa karşılığı banka teminat mektubunun verilmesi şartıyla Hazine taşınmazları yükleniciye devredilebilecektir. İhale bedeli ile
toplam inşaat bedeli arasındaki fark ödenmeden Hazine taşınmazlarının devri yapılmayacaktır.
(9)Toplam inşaat bedelinin %50’si kadar benzer iş deneyim belgesinin olması zorunludur. Ancak yüklenicinin benzer iş deneyim belgesinin
olmaması veya toplam inşaat bedelinin %50’sinden az olması halinde bu şartı sağlayan alt yüklenici çalıştırarak %50 oranını sağlamak
zorundadır.(Yüklenici veya alt yüklenici ya da teknik personelin),Benzer iş olarak; 11 Haziran 2011 tarihli ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan
“Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği” ekinde yer alan III. Grup bina işleri kabul edilecektir.
21.06.2019 “CUMA” SEDA
5279
“EBYS”
(Mutlaka Gününde
“Artırma İlanları”
(4)
(10) İhale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.
(11) Posta ile yapılacak müraacatlarda teklifin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatinden önce
komisyona ulaşması şarttır.
İHALEYE KATILACAK İSTEKLİLERDEN İSTENİLEN BELGELER
İsteklilerin;
1) İhale konusu işe ilişkin şartnamede belirtilen ekonomik ve mali yeterlilik ile mesleki ve teknik yeterliliğin belirlenmesine ilişkin istenen belgeleri,
2) Yasal yerleşim yerini gösterir belgesini (ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış),
3) Tebligat için Türkiye'de adres gösterir belgeyi (ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış),
4) Geçici Teminat, nakden veya teminat mektubu ile verilebilecek olup, nakit yatırılması halinde Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne ödendiğini
gösterir belgeyi, teminat mektubu olarak verilmesi halinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve ilgili banka şubesinde verilen teminat
mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerininde gösterildiği süresiz teminat mektubunu,
5) Gerçek kişilerin TC kimlik numaralarını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini (Asli ihale sırasında ibraz edilecektir.),
6) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı
bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına
ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri veya
vekâletnameyi,
7) İhale doküman bedeli olan 500,00 TL'nin yatırıldığına dair alındı belgesini,
8) Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce
komisyona ulaşması şarttır.
9) Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
10) İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İhale ilanı, www.milliemlak.gov.tr ve Konya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü internet adresinde görülebilir.
İLAN OLUNUR. 5279/1-1