ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT İHALE EDİLECEKTİR
İzmir Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü Milli Emlak Daire Başkanlığından:
ARSA KARŞILIĞI İNŞAATIN YAPILACAĞI TAŞINMAZ ( Tablo: 1 )
Sıra
No.
İNŞAATLARIN YAPILACAĞI YERLER
Tip Proje No
İş Karakteristiği
(Derslik Sayısı)
Toplam yaklaşık
inşaat alanı (m²)
Çevre Düzenlemesi ve
KDV dahil
İli İlçesi Mahallesi/Köyü Ada Parsel Toplam İnşaat Bedeli (TL)
Yüzölçümü
(m²)
1 İzmir Buca Tınaztepe 42732 6 5.824,39 10415.R 24 3640 8.171.800,00
İNŞAAT KARŞILIĞI VERİLECEK OLAN TAŞINMAZ ( Tablo : 2 )
Sıra No İli İlçesi Mahallesi/Köyü Ada Parsel Yüzölçümü (m²) Vasfı Tahmin Edilen Bedeli (TL) İmar Durumu
1 İzmir Çeşme Ilıca 7974 5 560,00 Arsa 1.120.000,00 Konut Alanı
2 İzmir Çeşme İnönü 7455 2 678,00 Arsa 678.000,00 Ticaret Alanı
3 İzmir Çeşme Reisdere 7226 1 714,00 Arsa 856.800,00 Konut Alanı
4 İzmir Çeşme Reisdere 7226 2 693,00 Arsa 831.600,00 Konut Alanı
5 İzmir Çeşme Reisdere 7226 3 689,00 Arsa 826.800,00 Konut Alanı
6 İzmir Çeşme Reisdere 7226 4 721,00 Arsa 865.200,00 Konut Alanı
7 İzmir Çeşme Reisdere 7238 1 658,00 Arsa 789.600,00 Konut Alanı
8 İzmir Çeşme Sakarya 2021 7 821,00 Arsa 2.463.000,00
Konut Alanı ve
kısmen Yol
ARSA KARŞILIĞI İNŞAATIN YAPILACAĞI TAŞINMAZ ( Tablo : 3 )
Sıra
No.
İNŞAATLARIN YAPILACAĞI YERLER
Tip Proje No
İş Karakteristiği
(Derslik Sayısı)
Toplam yaklaşık
inşaat alanı (m²)
Çevre Düzenlemesi ve
KDV dahil
İli İlçesi Mahallesi/Köyü Ada Parsel Toplam İnşaat Bedeli (TL)
Yüzölçümü
(m²)
1 İzmir Ödemiş İnönü 174 23 9.605,00 10415 16 2931 6.580.095,00
06.11.2019 “ÇARŞAMBA” SEDA
9244
“EBYS”
“Artırma İlanları”
(2)
İNŞAAT KARŞILIĞI VERİLECEK OLAN TAŞINMAZ ( Tablo :4 )
Sıra No İli İlçesi Mahallesi/Köyü Ada Parsel Yüzölçümü (m²) Vasfı Tahmin Edilen Bedeli (TL) İmar Durumu
1 İzmir Çeşme Ovacık 8088 3 800,00 Arsa 960.000,00 Konut Alanı
2 İzmir Çeşme Ovacık 8088 4 800,00 Arsa 960.000,00 Konut Alanı
3 İzmir Çeşme Ovacık 8093 1 830,00 Arsa 830.000,00 Konut Alanı
4 İzmir Çeşme Ovacık 8093 2 830,00 Arsa 830.000,00 Konut Alanı
5 İzmir Çeşme Ovacık 8093 3 830,00 Arsa 830.000,00 Konut Alanı
6 İzmir Çeşme Ovacık 8093 4 830,00 Arsa 830.000,00 Konut Alanı
7 İzmir Çeşme Ovacık 8093 5 826,00 Arsa 826.000,00 Konut Alanı
8 İzmir Çeşme Ovacık 8093 6 917,00 Arsa 917.000,00 Konut Alanı
1- Arsa karşılığı inşaat ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkındaki Yönetmelik ve 298 sıra sayılı Milli
Emlak Genel Tebliği hükümlerine göre, TABLO 1 ve 2 deki taşınmazlar için 27.11.2019 tarihinde saat 10:00’da, TABLO 3 ve 4 deki taşınmazlar için ise
27.11.2019 tarihinde saat:11:00’de İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Ek Hizmet Binasındaki Zemin kat İhale
Salonunda toplanacak Komisyon marifetiyle PAZARLIK USULÜ ile yapılacaktır.
2- Tablo 1 de belirtilen taşınmazın üzerine mevcut projesine göre yapımı planlanan 8.171.800,00.-TL (Okul Binası, Altyapı, Çevre tanzimi, Zemin
iyileştirme ve KDV dahil) maliyetli Okul Binasına karşılık Tablo 2 de belirtilen 8 (Sekiz) adet ve toplam 8.431.000,00.-TL tahmini bedelli taşınmazlar
verilerek bedeller arasında Hazine lehine meydana gelen 259.200,00.-TL farkın arttırılması suretiyle teklif alınacak ve sözleşme düzenlenmeden önce
Hazineye nakden ve peşin olarak ödenecektir.
3- 2-Tablo 3 de belirtilen taşınmazın üzerine mevcut projesine göre yapımı planlanan 6.580.095,00-TL (Okul Binası, Altyapı, Çevre tanzimi, Zemin
iyileştirme ve KDV dahil) maliyetli Okul Binasına karşılık Tablo 4 de belirtilen 8 (Sekiz) adet ve toplam 6.983.000,00.-TL tahmini bedelli taşınmazlar
verilerek, bedeller arasında Hazine lehine meydana gelen 402.905,00.- TL farkın arttırılması suretiyle teklif alınacak ve sözleşme düzenlenmeden önce
Hazineye nakden ve peşin olarak ödenecektir.
4- Okul yapımı için belirlenen taşınmazların zemin etüdü, uygulama projeleri, ve inşaat ruhsatının alınma işlemleri yüklenici tarafından yapılacaktır.
5- Okul yapımı ihalelerine ait işler yık-yap modeli üzerine kurulu olduğundan, yıkılması gereken okul binaları yüklenici tarafından yıkılacaktır. Bu
yapılardan çıkacak enkaz (yeniden değerlendirilebilecek ve gerektiğinde kullanılabilecek malzeme) yıkım işi ve yıkım nedeniyle oluşacak molozun
temizlenerek döküm yerlerine taşınması karşılığında yükleniciye ait olacaktır. Bu işler için yükleniciye herhangi bir bedel ödenmez.
06.11.2019 “ÇARŞAMBA” SEDA
9244
“EBYS”
“Artırma İlanları”
(3)
6- Yüklenicinin, işyeri tesliminden itibaren 120 gün (Yüzyirmi) içerisinde; zemin ve temel etüdünü yaptırması, tip projesi ve teknik şartnamesi
dikkate alınarak, okul inşaatı uygulama projelerini (mimari, statik, elektrik, mekanik, çevre tanzim) zemine uygun olarak hazırlaması ve bu süre içerisinde
inşaat ruhsatını alması zorunludur.
7- Projenin uygulama süresi işyeri teslim tarihinden itibaren 480 (dörtyüzseksen) gündür.
8- Tablo 1 de belirtilen taşınmaz için geçici teminat bedeli 1.264.650,00.-TL, Tablo 3 deki taşınmaz için geçici teminat bedeli 1.047.450,00.-TL’dir.
9- İhale dokümanı bedeli 500,00.-TL (Beşyüz)dir
10- İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.
11- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatinden önce
komisyona ulaşması şarttır.
İHALEYE KATILACAK İSTEKLİLERDEN İSTENİLEN BELGELER
a- İhale konusu işe ilişkin şartnamede belirtilen ekonomik ve mali yeterlilik ile mesleki ve teknik yeterliliğin belirlenmesine ilişkin istenen belgeleri,
b- Geçici teminat olan Tablo 1 deki taşınmaz için 1.264.650,00.-TL, Tablo 3 deki taşınmaz için 1.047.450,00.-TL’nin nakden veya Teminat Mektubu
ile verilebileceği, nakit yatırılması halinde İlimiz Muhasebe Müdürlüğü veznesine veya Banka Hesabına (TC Ziraat Bankası IBAN TR 44 0001 000 776
0000 1000 5515), Teminat Mektubu olarak verilmesi halinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve ilgili banka şubesince verilen teminat
mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz teminat mektubunu,
c- Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi,
d- Tebligat için Türkiye’de adres beyanı,
e- Her ihale için ayrı ayrı olmak üzere ihale dokuman bedeli olan 500,00..-TL’nin Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına ilişkin alındı belgesi,
f- Gerçek kişilerin TC kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.) Tüzel Kişilerin
Vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel Hukuk Tüzel Kişilerin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye
katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi,
kamu tüzel kişilerin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi,
En geç ihale saatinde Komisyona ibraz etmeleri zorunludur.
* Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
* İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
* İhale ilanı www.milliemlak.gov.tr adresinden görülebilir.
İlan olunur. 9244/1-1
İzmir Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü Milli Emlak Daire Başkanlığından:
ARSA KARŞILIĞI İNŞAATIN YAPILACAĞI TAŞINMAZ ( Tablo: 1 )
Sıra
No.
İNŞAATLARIN YAPILACAĞI YERLER
Tip Proje No
İş Karakteristiği
(Derslik Sayısı)
Toplam yaklaşık
inşaat alanı (m²)
Çevre Düzenlemesi ve
KDV dahil
İli İlçesi Mahallesi/Köyü Ada Parsel Toplam İnşaat Bedeli (TL)
Yüzölçümü
(m²)
1 İzmir Buca Tınaztepe 42732 6 5.824,39 10415.R 24 3640 8.171.800,00
İNŞAAT KARŞILIĞI VERİLECEK OLAN TAŞINMAZ ( Tablo : 2 )
Sıra No İli İlçesi Mahallesi/Köyü Ada Parsel Yüzölçümü (m²) Vasfı Tahmin Edilen Bedeli (TL) İmar Durumu
1 İzmir Çeşme Ilıca 7974 5 560,00 Arsa 1.120.000,00 Konut Alanı
2 İzmir Çeşme İnönü 7455 2 678,00 Arsa 678.000,00 Ticaret Alanı
3 İzmir Çeşme Reisdere 7226 1 714,00 Arsa 856.800,00 Konut Alanı
4 İzmir Çeşme Reisdere 7226 2 693,00 Arsa 831.600,00 Konut Alanı
5 İzmir Çeşme Reisdere 7226 3 689,00 Arsa 826.800,00 Konut Alanı
6 İzmir Çeşme Reisdere 7226 4 721,00 Arsa 865.200,00 Konut Alanı
7 İzmir Çeşme Reisdere 7238 1 658,00 Arsa 789.600,00 Konut Alanı
8 İzmir Çeşme Sakarya 2021 7 821,00 Arsa 2.463.000,00
Konut Alanı ve
kısmen Yol
ARSA KARŞILIĞI İNŞAATIN YAPILACAĞI TAŞINMAZ ( Tablo : 3 )
Sıra
No.
İNŞAATLARIN YAPILACAĞI YERLER
Tip Proje No
İş Karakteristiği
(Derslik Sayısı)
Toplam yaklaşık
inşaat alanı (m²)
Çevre Düzenlemesi ve
KDV dahil
İli İlçesi Mahallesi/Köyü Ada Parsel Toplam İnşaat Bedeli (TL)
Yüzölçümü
(m²)
1 İzmir Ödemiş İnönü 174 23 9.605,00 10415 16 2931 6.580.095,00
06.11.2019 “ÇARŞAMBA” SEDA
9244
“EBYS”
“Artırma İlanları”
(2)
İNŞAAT KARŞILIĞI VERİLECEK OLAN TAŞINMAZ ( Tablo :4 )
Sıra No İli İlçesi Mahallesi/Köyü Ada Parsel Yüzölçümü (m²) Vasfı Tahmin Edilen Bedeli (TL) İmar Durumu
1 İzmir Çeşme Ovacık 8088 3 800,00 Arsa 960.000,00 Konut Alanı
2 İzmir Çeşme Ovacık 8088 4 800,00 Arsa 960.000,00 Konut Alanı
3 İzmir Çeşme Ovacık 8093 1 830,00 Arsa 830.000,00 Konut Alanı
4 İzmir Çeşme Ovacık 8093 2 830,00 Arsa 830.000,00 Konut Alanı
5 İzmir Çeşme Ovacık 8093 3 830,00 Arsa 830.000,00 Konut Alanı
6 İzmir Çeşme Ovacık 8093 4 830,00 Arsa 830.000,00 Konut Alanı
7 İzmir Çeşme Ovacık 8093 5 826,00 Arsa 826.000,00 Konut Alanı
8 İzmir Çeşme Ovacık 8093 6 917,00 Arsa 917.000,00 Konut Alanı
1- Arsa karşılığı inşaat ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkındaki Yönetmelik ve 298 sıra sayılı Milli
Emlak Genel Tebliği hükümlerine göre, TABLO 1 ve 2 deki taşınmazlar için 27.11.2019 tarihinde saat 10:00’da, TABLO 3 ve 4 deki taşınmazlar için ise
27.11.2019 tarihinde saat:11:00’de İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Ek Hizmet Binasındaki Zemin kat İhale
Salonunda toplanacak Komisyon marifetiyle PAZARLIK USULÜ ile yapılacaktır.
2- Tablo 1 de belirtilen taşınmazın üzerine mevcut projesine göre yapımı planlanan 8.171.800,00.-TL (Okul Binası, Altyapı, Çevre tanzimi, Zemin
iyileştirme ve KDV dahil) maliyetli Okul Binasına karşılık Tablo 2 de belirtilen 8 (Sekiz) adet ve toplam 8.431.000,00.-TL tahmini bedelli taşınmazlar
verilerek bedeller arasında Hazine lehine meydana gelen 259.200,00.-TL farkın arttırılması suretiyle teklif alınacak ve sözleşme düzenlenmeden önce
Hazineye nakden ve peşin olarak ödenecektir.
3- 2-Tablo 3 de belirtilen taşınmazın üzerine mevcut projesine göre yapımı planlanan 6.580.095,00-TL (Okul Binası, Altyapı, Çevre tanzimi, Zemin
iyileştirme ve KDV dahil) maliyetli Okul Binasına karşılık Tablo 4 de belirtilen 8 (Sekiz) adet ve toplam 6.983.000,00.-TL tahmini bedelli taşınmazlar
verilerek, bedeller arasında Hazine lehine meydana gelen 402.905,00.- TL farkın arttırılması suretiyle teklif alınacak ve sözleşme düzenlenmeden önce
Hazineye nakden ve peşin olarak ödenecektir.
4- Okul yapımı için belirlenen taşınmazların zemin etüdü, uygulama projeleri, ve inşaat ruhsatının alınma işlemleri yüklenici tarafından yapılacaktır.
5- Okul yapımı ihalelerine ait işler yık-yap modeli üzerine kurulu olduğundan, yıkılması gereken okul binaları yüklenici tarafından yıkılacaktır. Bu
yapılardan çıkacak enkaz (yeniden değerlendirilebilecek ve gerektiğinde kullanılabilecek malzeme) yıkım işi ve yıkım nedeniyle oluşacak molozun
temizlenerek döküm yerlerine taşınması karşılığında yükleniciye ait olacaktır. Bu işler için yükleniciye herhangi bir bedel ödenmez.
06.11.2019 “ÇARŞAMBA” SEDA
9244
“EBYS”
“Artırma İlanları”
(3)
6- Yüklenicinin, işyeri tesliminden itibaren 120 gün (Yüzyirmi) içerisinde; zemin ve temel etüdünü yaptırması, tip projesi ve teknik şartnamesi
dikkate alınarak, okul inşaatı uygulama projelerini (mimari, statik, elektrik, mekanik, çevre tanzim) zemine uygun olarak hazırlaması ve bu süre içerisinde
inşaat ruhsatını alması zorunludur.
7- Projenin uygulama süresi işyeri teslim tarihinden itibaren 480 (dörtyüzseksen) gündür.
8- Tablo 1 de belirtilen taşınmaz için geçici teminat bedeli 1.264.650,00.-TL, Tablo 3 deki taşınmaz için geçici teminat bedeli 1.047.450,00.-TL’dir.
9- İhale dokümanı bedeli 500,00.-TL (Beşyüz)dir
10- İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.
11- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatinden önce
komisyona ulaşması şarttır.
İHALEYE KATILACAK İSTEKLİLERDEN İSTENİLEN BELGELER
a- İhale konusu işe ilişkin şartnamede belirtilen ekonomik ve mali yeterlilik ile mesleki ve teknik yeterliliğin belirlenmesine ilişkin istenen belgeleri,
b- Geçici teminat olan Tablo 1 deki taşınmaz için 1.264.650,00.-TL, Tablo 3 deki taşınmaz için 1.047.450,00.-TL’nin nakden veya Teminat Mektubu
ile verilebileceği, nakit yatırılması halinde İlimiz Muhasebe Müdürlüğü veznesine veya Banka Hesabına (TC Ziraat Bankası IBAN TR 44 0001 000 776
0000 1000 5515), Teminat Mektubu olarak verilmesi halinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve ilgili banka şubesince verilen teminat
mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz teminat mektubunu,
c- Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi,
d- Tebligat için Türkiye’de adres beyanı,
e- Her ihale için ayrı ayrı olmak üzere ihale dokuman bedeli olan 500,00..-TL’nin Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına ilişkin alındı belgesi,
f- Gerçek kişilerin TC kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.) Tüzel Kişilerin
Vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel Hukuk Tüzel Kişilerin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye
katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi,
kamu tüzel kişilerin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi,
En geç ihale saatinde Komisyona ibraz etmeleri zorunludur.
* Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
* İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
* İhale ilanı www.milliemlak.gov.tr adresinden görülebilir.
İlan olunur. 9244/1-1